本文共计44962个文字，预计阅读时间需要180分钟。
装修告示范文 第1篇
承蒙公司的信任与支持，在07年7月，我接手负责室外广场的园林工程。各种因前期质量的问题层出不穷，让我深刻的理解到，隐蔽工程的质量，是生存之本。由于前期我们质量意识不强，给后续工作带来很大困难，甚至拖延工期、造成经济损失。在今后的工作中，我们要非常重视，特别是隐蔽作业，包括电管、电线的敷设，隔墙、吊顶封闭前的验收工作等，且必须选用施工水平过硬，资质过硬的施工单位进行施工。严把质量关，绝不姑息迁就！
最后一点，最关键的就是要加强自身的学习。在工程项目上，如果你的专业知识贫乏，不懂理论规范要求，不懂得怎样处理问题，你就会被欺负，无法行使权利与履行义务，无法胜任工作，给自己带来许许多多的麻烦与心理的压力。但正是因为有了这些经历与困难，才促使要强的我不断的学习与探索，使自己尽快的成熟与成长起来。
在蓝码大厦这个项目上，虽然我有着许多失误与教训，但也为今后的工作留下了宝贵的经验。吃一堑，长一智。在今后的工作中，我的工作将更加条理化、创新化、效率化，真心感谢公司原谅我的失误，如此信任的将工作交给我去做，我将以更大的热情投入到将来的工作中去，不辜负公司对我的培养！
甲方（发包方）：_______装修合同报价清单__装修合同怎么写
单位名称：_________电话：_________
住址：_________通讯地址：_________
乙方（承包方装修合同电子版）：_________
法定住址：______装修合同范本简单___法定代表人：_________职务：_________
联系人：_________身份证号码：_________电话：_________
通讯地址：_________邮政编码：_________
第一条工程概况
工程地点：_________市_________区（县）_________路________装修合同报价清单_号_________楼_________室。
住房结构：_________房型_________房_________厅_________套，施工装修合同简单版面积_________平方米。
工程造价：家庭居室装饰装修装修合同报价清单工程的装修合同报价清单价格，根据市场竞争、优质优价的原则，约定如下：总价款：_________元，大写（人民币）：_________。其中：材料费：_________，人工费：_________，管理费：_________，设计费：_________，垃圾清运费：_________，税金：_________，其他费用：____装修合同_____。（详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单）。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
工程承包方式：双方商定采取下列第__装修合同怎么写_______种方式。
（1）乙方装修合同报价清单包工、包全部材料。（见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表）
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表，附件五：乙方提供装饰装修材料明细表）；
（3）乙方包工、甲方包全部材料（见附装修合同模板电子版件四：甲方提供装饰装修材料明细表）。
工程期装修合同模板限_________天；开工日期_________年_______装修合同报价清单__月_________日，竣工日期_________年_________月_________日
第二条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供装修合同电子版：
1、甲方自行设计装修合同报价清单并提供施工图纸，交图时间为_____装修合同注意事项别忽视____年_________月_________日，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。（见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸）；
2、甲方委托乙方设计施工图纸，图装修合同注意事项别忽视纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附件六：家庭装饰装修工程设计图纸），设计费由甲方支付（此费用不在工程价款内）；
3、施工图纸双方签字后生效。
第三条甲方权利义务
1 、开工前提供施工期间的水源、电源，并说明使用注意事项；
2 、参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收；
3 、工程装修合同范本简单所在的物装修合同书业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳（出入证除外），乙方协助提供物业管理所需的相关材料；
4、房屋装饰装修所产生的废装修合同报价清单弃物不得乱倒乱放，甲方应当按照物装修合同模板电子版业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点、方式、时间堆放，并按有关规定清运；
5 、因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，如属乙方的责任，由甲方找被乙方负责修复和赔偿。
第四条乙方权利义务
1 、施工中严格执行国家《住宅装饰装修工装修合同书程施工规范》，保证工程质量，按期完成工程；
2、安承接家庭居室装饰装修合同装修工程的`单位和个人装修合同模板，应当采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员和相邻居民的装修合同报价清单安全；
3、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上装修合同模板、下管道的畅通；
4、家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物，应当按照有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品；
5 、乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后装修合同简单版，乙方执行工程施工的代表人，关于工程的相关事宜均应与甲方联系，以确保工装修合同签订需要注意的细节程
6、乙方自行装修合同报价清单采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超装修合同模板标的，造成损失的，依法承担赔偿责任；
7 、乙方采用的装饰材料不得以次充好、弄虚作假。
8 、乙方施工应符装修合同书合有关规范要求，不得偷工减料、粗制滥造；装修合同模板
9 、乙方不得野蛮施工，危及建筑物自身的安全；
第五条材料的提供
1、由甲方提供的材料、设备，其规格、质量应装修合同签订需要注意的细节符合设计要求（见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表）。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方，双方共同验收并办理装修合同简单版交接手续；若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承担；
2、由乙方提供的材料、设备的（见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表），乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方，双方共同验收；若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符，甲方有权拒绝使用，由此而延误工期或影响工程质量，责任由乙方承提；
3、甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准，由乙方负责为甲方代购的（见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表。应备注乙方代购），在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管装修合同模板电子版费（材料款的_________%）+材料运输费（根据实际情况确定）；若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货，以及因此延误工期，均由甲方承担任；
4、除合同注明外，五金（门锁、拉手、水龙头等）、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等，均由甲方购买并按时运到现场。
第六条工期延误
1 、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延装修合同书；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延；
2 、装修合同范本简单甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延；
3 、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第七条质量标准
（1）乙方必须按照设计文件和国装修合同简单版家现行的技术装修合同注意事项别忽视标准、规范进行施工。
（2）装修合同签订需要注意的细节乙方所承包的工程，必须全部达到国家现行装修合同注意事项别忽视的工程质量验收标准验收。
（3）凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无装修合同电子版偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。
第八条工程验收和保修
1、双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收：
（1）水、电管线，防装修合同报价清单水层及吊顶基层等隐蔽工程验收；
（2）油漆、面层涂料施工前验收；
（3）竣工验收。乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收，各阶段验收合格后。若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的装修合同工期延误及其它损失均由甲方承装修合同怎么写担；
2、保修
（1）工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续（见附件九：工程结算单），并填写工程保修单（保修期为贰年）（见附件十：工程保修单）。
（2装修合同报价清单）在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，有防装修合同简单版水要求的厨房、卫生间和外墙面的装修合同注意事项别忽视防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣装修合同电子版工验收合格之日起装修合同模板电子版计算。
第九条工程款支付方式
1 、竣工验收后_________日内，甲方支付相当于总价款_________%的工程款。
甲方支付工程款，乙方的业务员装修合同签订需要注意的细节或施工人员收取的，视为乙方收取。
2 、因变更施工内容导致总价款增减的，甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。
3、双装修合同方款项往来，均应出具收据。施工结束，甲方全额付清应付款项后，乙方应当出具合法发票。
第十条违约责任
合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无装修合同注意事项别忽视论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同装修合同报价清单意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿。
由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方承担，工期不予顺延。
由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由装修合同怎么写责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。
第十一条附则
本合同签订后工程不得转包。
甲、乙双方直接签订合同的，本装修合同签订需要注意的细节合同一式两份，双方签字（盖章）后生效，甲、乙双方各持一份。
合同履行完后自动终止。
本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。
合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。
甲方（签字）：_________乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字装修合同书）：_________委托代理人（签字）：_________
签订地点：_________签订地点：_________
_________年____月____日____装修合同_____年____月____日
家庭装饰装装修合同注意事项别忽视修市场合同认证意见（装修合同书商场合同认证章）：_________装修合同电子版
委托代理人（签字）：装修合同报价清单_________
签订地点：_________
_________年____月____日
致：廊坊市新北昌市场服务有限公司：
本人/公司为有限公司，品牌为，
现申请并郑重承诺如下：
我公司已接到贵公司交送的《商场专柜装修手册》，并与贵公司装修管理相关部门进行了详细沟通，对贵公司执行的《商场专柜装修手册》管理规定与流程已熟知,并承诺愿意遵守本装修手册中所列之全部设计施工规定及处罚条款;相关费用将按规定办理交款手续。
本着规范装修管理，保障施工质量，杜绝安全隐患，降低环境污染的原则，我单位承诺严格遵守贵公司的商场专柜装修管理相关规定，服从商场装修管理人员的日常管理，接受商场的装修管理与消防安全的监督，对出现不符合规定与要求的问题与事项随时进行整改;同时，装修施工期间，严格装修工艺，确保施工质量，用料环保安全，按商场规定的装修完工时间按期交付，并积极配合商场的装修验收工作，做好后期的完善与整改事项，给授权商户与贵公司一个满意的装修结果。如我单位在装修期间施工人员存在违规与不服从管理的现象，我单位将接受贵公司的处理意见，并对相关责任人予以警告、处罚甚至调离等处理。
同时本公司承诺完全负责该承造商及其员工之一切行为，并承担责任。特此承诺
公司名称：
法定代表人(或其授权人)：
联系方式：
公司盖章：
签订日期：20xx年x月x日
承诺人：
20xx年x月x日
深圳宫廷装修装饰公司成立于XX年，是一家集装饰设计、工程施工、材料配送一体化的深圳装饰公司用自己独特的眼光看中了深圳装修的市场，公司在短短两年之内迅速的发展为深圳市享有名誉的装修公司，尤其在家装方面，公司所承接的工程几乎没有返修率。即使有返修率。也是免费保修。
业务范围
公司特色
公司几乎所有装饰材料来自各区装饰城，公司的目标是为每一位深圳装修市民打造一个绿色环保的家，装修人员全部经过专业培训。
公司荣誉
深圳宫廷装饰公司是深圳装饰协会的企业会员，连续十年被深圳装饰协会评为深圳装饰行业信得过，公司于XX年被深圳装饰协会评为深圳装饰协会安全施工企业，公司作为深圳装饰行业的优秀企业，曾设计施工过的深圳装饰客户近千名，并得到众多客户的好评。并且获得国家建委授予的aaaa级诚信企业。公司在深圳装饰行业中多次获装饰行业的好评与公司全体员工的努力是分不开的。在深圳装饰行业中首先通过装饰行业isoXX认证，在深圳装饰行业中有着最好的质量保证
郑州装饰公司-河南龙升装饰建筑工程有限公司成立于1996年，是一家集家装、工(公)装为一体的专业化装饰设计公司。主要提供郑州 家居设计、店面、酒店、酒楼、别墅、写字楼、办公室、娱乐空间、展示空间 等各类装饰装修工程服务。公司拥有丰富的郑州店面装修，酒店装修，办公装修，办公室装修，店铺装修，郑州ktv装修，商铺装修，别墅装修、酒吧装修，专卖店装修，饭店装修、郑州售楼部装修，洗浴中心装修等工装经验和郑州家庭装修经验。
河南龙升装饰是一家值得信赖的郑州装饰公司，具备国家设计、施工专业二级资质。一贯秉承“质量为根、信誉为本、客户至上、追求卓越“的服务宗旨，为广大消费者提供从设计、施工到材料配送、后期配饰等一条龙服务。通过有效运作及经验积累，规范操作贯穿于设计、施工及饰后服务等各个环节，其以工程品质保障闻名于郑州装饰装修业内，以精益求精的态度为您提供高品质的装饰装修服务。
河南龙升装饰自1996年成立至今已有十五年历史。秉承“海派风格、引导时尚家居设计”的经营理念，以“提供优质的服务、保持合理的价格”作为经营策略，并以创新、务实的企业精神，用专业的品质和真诚的热情，长期服务于广大郑州客户。
河南龙升装饰的服务踪迹已遍布郑州及河南省各地市的众多角落，帝湖花园、森林半岛，普罗旺市、龙泊聖地、天泰艺墅世家、黄委公小区、文博花园、中亨都市花园等小区的样板工程 是龙升装饰的骄傲，以精湛的做工，专业的设计，完善的服务赢得广大客户好评。
典型案例主要有家装：锦华苑小区，好望角小区，紫光花园，二十一世纪，郑大新校区，顺驰第一大街，亚星盛世.....
工装：金博大城，花园商厦，百货大楼，奥龙大厦，亚细亚饭店，郑州科技馆，田园新城售楼部，加勒比海洗浴中心，大商新玛特超市，xxx会议室，王鼎国贸办公室、郑州中牟ktv.....
公司荣誉：
·XX年度荣获河南省“消费者信得过企业”称号
·XX年度最具影响力诚信装饰品牌
·XX年度获“河南十强装饰企业” 称号
·XX年度河南绿色环保装修企业
·XX年度被评为郑州市装饰装修先进企业
·XX年度中原家居最具影响力企业
·XX年中原家居行业品质企业
·XX年荣获中原装修品牌企业
·XX年度被评为河南装修业健康环保先进单位
·XX年度物业管理先进单位
·XX年度装修行业先进企业
·XX年荣获郑州市装饰装修领先企业
·XX年度工装装饰好评率领先单位
·XX年度装饰业优秀人才设计师聚集单位
由于店面翻新需申请室内装修，装修项目如下。
室内拆除工程（墙体涂料铲除、地面瓷砖、铝格栅、吊顶拆除）水路改造工程（包含室内老化线路改造）
水路改造工程（设备间局部水路改造维修）
卫生间厨房设备间墙面局部铺贴墙面砖
卫生间厨房设备间顶面吊顶活动集成吊顶
涂料工程（室内整天墙面从新粉刷）
地面工程（地面瓷砖从新铺贴）
装饰隔断为钢木镂空、高度为2200mm高不到顶面。门脸改造（根据店内风格改造翻新）
前厅（售卖区）在原有结构基础上进行涂料粉刷不做任何改动。消防（烟感、喷淋）在原有消防局备案基础上不做任何改动。施工时间为45天、以上内容为此次装修申请内容、申请单位百年義利、
业主签字：
租户方签字：
日期：年 月 日
着x年春节的临近，州花园一期部分业主也陆续完成了新居的装修工程，正在申请验收。我司在接到业主申请后，马上安排了工作人员进行验收，对于符合装修相关规定的，即安排了返还装修保证金手续，目前已有多户业主退还了装修保证金。
为让广大业主清楚装修完工验收及退还装修保证金的相关流程，我司再次就该事宜说明如下：
1、装修完成后，由业主或装修负责人到物业服务中心提交申请装修完工查验;
2、若查验不合格，需要在规定期限内整改，直到符合要求为止;
3、查验合格，装修单位撤场离开，需要再过一个月的观察期，观察这期间是否会对其他单元造成影响;
4、一个月观察期无息后，复验合格，业主将装修保证金收据、出入证押金收据及出入证正副本、业主身份证及银行卡复印件(用于银行转账)等退费资料交齐到物业服务中心;
5、物业服务中心将装修保证金退还到业主提交的银行账户。
以上，为装修完工验收及退还装修保证金的相关流程，请全体业主知悉。祝各位业主早日入住州美好家园!
特此通告!
物业客户服务电话：
xx市物业有限公司州分公司
x年01月19日
装修申请书格式() 申请书
四川女鞋之都商业投资管理有限责任公司：
本人费伟伟于 xx 年 6 月 7 日与贵公司签订了关于四川外销鞋
城项目 七 层 706-2、706-3 房的《四川外销鞋城物业租赁协议》（协议编号：）
鉴于本人将在 xx年月日至年月日进场装修，现
特向贵公司申请免交装修保证金 （大写人民币壹万 元）。若在该物业装修过程中对本物业、本项目其他物业或本项目的其他设备
设施造成损坏，本人同意贵公司从本人已缴纳的履约保证金中直接扣除，不足部
分本人将在接到贵公司通知后7日内补足。
特此申请！
申请人：
申请日期：
旗项目办：
因旗委政府建立政府中心，我委从党政大楼一楼搬至六楼约90平米活动室里办公。办公室空间大、房顶高（约8米）、窗户大（约40㎡防紫外线玻璃）、暖气片少（共四组），导致办公室夏季闷热冬季冷、取暖不好、回音大、光线暗等情况，办公条件较差。为给干部职工创造舒适、明亮的办公环境，特申请装修办公室，现将装修办公室经费预算上报如下，望审核。
附：1、阿左旗团委办公室装修预算表 2、阿左旗团委办公室装修平面图 阿拉善左旗委员会
二○○六年九月二十七日
主题词：申请 装修 经费 报告
阿左旗团委办公室 xx年9月27日印发
附1：
阿左旗团委办公室装修预算表
装修告示范文 第2篇
千万不能忽略图纸的每一点细节，每确定一项都要有根有据。
在今年，我犯了一个非常大的错误，就是因为没仔细看图。图纸上电梯厅5-25层、16-17层、18-30层的天花造型虽然大体相近，但却有着细微尺寸的差别。为保证装修效果一致，我司决定由平安公司负责订制风口。但我却将尺寸提供错误，使18-30层风口尺寸小于洞口尺寸，造成了公司的资金损失。通过这件事，我认识到了深刻的教训，知道了图纸的重要性，熟悉图纸是做好施工管理的第一步，也是非常关键的一步。
装修告示范文 第3篇
尊敬的老师：
您好!
而古往今来，教师都是一种高尚的职业，从未被人们忽视。人人都非常尊敬老师。而您，却是一个不希望被人尊敬，不希望太出众，只希望在背后为我们默默付出的使者。你总是不断付出，不索取回报，自以为在别人眼中会显得很平凡，殊不知您这样伟大的行为更显得比其他老师要出众。我千言万语都说不清您的好、您的慈善，只能在学习上不断努力，以作为对你的回报。
瞧!那头乌黑得发亮的短发，展现出你的青春活力，可就在不觉中，密集柔亮的黑发中夹带了几丝白发。可淡淡的眉毛下，那双慈祥的眼睛永远都是那么炯炯有神。笑起来犹如天使般的面容，在我心中印下了一个深深的烙印。
别人都说：“遇到好父母，遇到好老师，遇到好同事。是人生三大幸运的事。”我想，上天一定是偏爱我，让我降临一个有文化的家族中，虽然不太富有，但很温暖;现在又让我遇到了一个好老师。你每次表扬我，我的心里犹如被蜜淋过，甜滋滋的;你每次批评我，我总会认真的反省;你每次给我建议，我总会认认真真的去思考、去琢磨……
快毕业了!一想到要离开校园，离开您，心中便会泛起一股酸涩的感情。是您教育我，什么该做，什么不该做;是您告诉我人生道理，在我那幼小的心田中洒下希望的种子。我真的非常感谢您，因为，您是我的第二个母亲!我衷心地说一声：“谢谢您!”
祝您身体健康!
感谢您的学生：雅岚
20xx年5月9日
装修告示范文 第4篇
1.附件一所列每一缔约方，应在不迟于第一个承诺期开始前一年，确立一个估算《蒙特利尔议定书》未予管制的所有温室气体的各种源的人为排放和各种汇的清除的国家体系。应体现下述第2款所指方法学的此类国家体系的指南，应由作为本议定书缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议予以决定。
2.估算《蒙特利尔议定书》未予管制的所有温室气体的各种源的人为排放和各种汇的清除的方法学。如不使用这种方法学，则应根据作为本议定书缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议所议定的方法学作出适当调整。作为本议定书缔约方会议的《公约》缔约方会议，除其它外，应基于政府间气候变化专门委员会的工作和附属科技咨询机构提供的咨询意见，定期审评和酌情修订这些方法学和作出调整，同时充分考虑到《公约》缔约方会议作出的任何有关决定。对方法学的任何修订或调整，应只用于为了在继该修订后通过的任何承诺期内确定依第三条规定的承诺的遵守情况。
3.用以计算附件A所列温室气体的各种源的人为排放和各种汇的清除的全球升温潜能值，应是由政府间气候变化专门委员会所接受并经《公约》缔约方会议第三届会议所议定者。作为本议定书缔约方会议的《公约》缔约方会议，定期审评和酌情修订每种此类温室气体的全球升温潜能值，同时充分考虑到《公约》缔约方会议作出的任何有关决定。对全球升温潜能值的任何修订，应只适用于继该修订后所通过的任何承诺期依第三条规定的承诺。
装修告示范文 第5篇
（一）宣传准备阶段（2012年8月5日至8月10日）。市政府召开专题会议部署城区噪声污染专项整治工作，各相关部门依据分工制定噪声污染治理工作计划，成立专班，对产生噪声污染的单位进行宣传教育。
（二）全面治理阶段（2012年8月10日至10月10日）。各产生噪声污染的单位根据相关要求进行整改，各职能部门依据分工制定长效管理措施，依法进行监督管理，督促各产生噪声污染的单位整改到位，对不符合法律法规要求的，依法予以处理。
（三）检查验收阶段（2012年10月10日至2012年11月10日）。市政府组织检查验收。
装修告示范文 第6篇
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行店铺装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。
第一条：工程概况
1、工程地址：_________
2、店铺规格：__________________________，总计：施工面积___平方米；
3、施工内容：详见装修施工图。
4、委托方式：按图纸包工不包料施工完成。
5、工期：20xx年8月7日至20xx年8月10日，工期共四天
第二条：工程价款
工程价款（金额大写）__________________元。待工程结束后一次性支付完毕。
第三条：质量要求
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可，由甲方负责采购，材料质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
2、工程验收标准，双方同意参照市地方标准DB31/T30-《住宅装饰装修验收标准》规定。乙方并提供三年的质量保修期。
3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
第四条：双方责任
1、甲方责任：
（1）配合乙方及时供应所需施工材料，并免费提供施工所需水电；
（2）按时支付工程款；
（3）配合乙方现场施工工作。
2、乙方责任：
（1）按照施工图纸及装饰装修标准进行施工；
（2）施工过程须杜绝浪费材料，对材料进行妥善保管，合理使用；
（3）负责乙方施工人员意外保险，施工意外事故责任由乙方自负；
（4）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。
（5）严格按照合同约定时间完成；
第五条：违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额50%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第六条： 争议解决
1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。
2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第七条： 合同生效
本合同双方签字后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。
甲方（业主）：乙方：
身份证号：
身份证号：
地址：
地址：
邮政编码：
邮政编码：
工作单位：
法人代表：
装修告示范文 第7篇
亲爱的远方朋友：
你好!
收到我的来信，你很惊讶吧!我来自广西藤县和平镇。此时此刻，我以一颗真诚的心与你一起“手拉手”。前些日子，我们学到了第一单元习作——与远方朋友进行手拉手。虽然我们没有见过面，但是我真的想跟你成为朋友。不仅为了学习上的交流，我还想跟你们西部小朋友建立深厚的友谊。不知道你们愿不愿意?
说到这里，你一定很想知道我的情况吧!我叫许梓琳，今年十二岁，我和爸爸妈妈一起住在妈妈的工作单位——和平二中。我爱我的学校——和平镇石桥中心小学。因为我的学校空气清新，环境优美。每天早晨我的学校都会充满朗朗的读书声。我是五年级的一个小学生。因为我们这里是农村，所以只有一个班。我们的班级是一个团结的大集体。
我的成绩不怎么好，希望通过这次“手拉手”活动能提高一下我的成绩。
差点忘了，我真诚的邀请你来我这里玩，虽然我这里不是什么大城市，但我这里空气清新，环境优美，活动场也所有很多，有空呢，就可以下下棋，骑骑车，打打球，有兴趣的话还可以开辟一个小花园，种种花草树木。
好了，就说到这里吧!现在是新世纪了，对吧!信息很发达，我们不仅能写信诉说，还可以QQ聊天、发电子邮箱等等，希望通过这次手拉手活动，我们都能在学习上互相帮助，更上一层楼。
身体健康!
学习进步!
装修告示范文 第8篇
敬爱的顾老师：
您好!
时光飞逝，转眼间小学六年的学习生活将要结束了，我们即将升入初中，即将离开母校，离开活泼可爱的同学，离开朝夕相处的老师。六年的小学时光，留给了我们多么美好的回忆。虽然您只教过我一年。但是，您对我的培养和教诲，我是永生不会忘怀的。
记得刚开学的时候，我们写生字。我写得字总是很难看，您就告诉我，这个该怎么写，那个该怎么写，这个撇要伸长一些，那个捺要写得短一些。之后，我写得字越来越好看，这和您的教导有很大的关系。
还记得上次期中考试时，我语文才考了七十多分。您就说：“这次怎么回事，这些题目不都是做过的吗?你看你，这七十多分对于你来说就相当于不及格。”听了这些话我很难过。但事实如此，我错的题目都是些基础知识，那些都是因为我粗心大意而错的。我知道老师您批评我是因为你还在关心我，而我却辜负了您对我的期望。那一刻，我自责极了。
老师，您用微笑和关怀传送着爱的信念和力量。老师您是辛勤的园丁，是默默无闻的春蚕。老师，您给我的印象是，即温柔又威严，即平凡又伟大。老师您用满腔热血教我们懂得了淳朴，自信，充实，高尚。
老师，您为我们付出多少汗水和心血。而今，您的脸上又平添了几道皱纹，您的头上又多了几根银丝。老师请您放心，我绝不会辜负您的教诲，我会用优异的成绩来回报您对我的培育之恩。
祝您：
身体健康，工作顺利!
装修告示范文 第9篇
店铺装修合同书简单模板
装修合同就是为了房屋装修而签订的合同。这个合同是依照《_合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况，在双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜达成的协议。
甲方：xx有限公司
乙方：__________
甲方就乙方对商铺进行装修改造活动，根据《北京市商场市场消防安全管理规定》、《凤翔商厦经营管理制度》及其它各项规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
第一条装修商铺
本合同装修场地位于怀柔区商业街2号楼凤翔商厦内之层
号商铺。
第二条装修期限
装修期限自年月日起至年月日止。
第三条装修押金
乙方进入场地装修前，需向商厦管理处缴纳装修抵押金元，装修完成后，经商厦管理处确认无损坏、破坏商铺环境、设施设备等条件后，一个月后无息退还装修抵押金予乙方。
第四条装修条例
1、甲方有权对乙方提出的`商铺装修改造方案进行审核，乙方必须在得到甲方的书面批复后方可进行装修改造。
2、乙方所提出的装修改造方案必须要明确装饰部位、范围以及内容等详尽信息。
3、装修期间所产生的水、电、垃圾清运等各项费用由乙方自行承担。
4、乙方在装修改造过程中对商厦及他人的设施、设备等造成损毁的由乙方负全责并承担所有维修费用。
5、乙方所有装修改造工程必须在甲方规定期间内完成，否则每逾期一日应交纳违约金(日租的两倍)元，租期不顺延。
6、乙方需要改造商铺(包括在场地内设置固定装置)，应经甲方事先书面同意。未经书面同意改造的，乙方应负责恢复原状，并赔偿因此给商厦所造成的损失。
7、乙方如需对商铺的电力系统进行改造，或增加照明设施等，须报经商厦管理处审核，并经书面回复后严格按照《北京市地区电气安全工作规程》、《北京地区电气安装标准》进行施工。如擅自施工将对乙方处以1000元罚款，乙方擅自更改的，要恢复原状，并承担由此造成的一切费用和损失。
8、乙方对商铺的装修改造均不应对建筑物的主体结构安全，消防、电路、空调和其它各种管线的使用安全及整体美观造成不良影响，并不得影响甲方或第三方的经营，否则，乙方应立即改正，并赔偿因此给甲方和第三方造成的损失。
9、乙方装修改造所产生的垃圾、废料等必须及时清扫干净，不得影响商厦内的整体环境美观，否则，将处以200—500元的罚款。
10、乙方不得在商铺内的墙壁、地面钻孔，不得在墙壁上直接安装饰物或金属挂件，如有违反，将处以200—500元罚款。
11.乙方的装修改造工程所用材料必须符合国家按规定的防火和环保要求。
第五条合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
负责人： 负责人：
装修告示范文 第10篇
亲爱的顾客朋友们：
真心的要对您们说声抱歉，在短期内一楼会大家带来光线较暗的一面。
这是为什么呢?
原来啊，为了给亲爱的顾客朋友们呈现靓丽的全新形象!
百货一楼将会整体装修、局部改造。
为了不影响您们的休闲及购物需求，我们的工作人员将会在晚间施工。
由于顶部改造给您们视觉带来的不便，敬请谅解!
不过，我们准备了清凉的折扣回馈大家，
敬请关注!
装修告示范文 第11篇
各位亲爱的邻居:
我是本栋*室的住户，预计将于X年XX月XX日正式展开装修，历时约XX个月。
在此期间可能会给您带来一些干扰和不便，特别是在装修的前天左右，震动和噪音都会比较大，希望得到您和您家人的谅解。
在装修期间，我会严格约束装修公司，按点至点的作息时间进行施工，其他时间段不从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装修活动，以尽量减少对邻居们的影响。
对于在装修过程中对您产生的干扰和可能增添的麻烦，我深表歉意。俗话说“远亲不如近邻”，希望能和您继续保持融洽的邻里关系。
装修过程中您有任何问题和意见，请随时和我取得。
联系人:
祝:身体健康，家庭幸福!
装修告示范文 第12篇
勿庸置疑，广东集美公司的设计理念及水平，为我们的大厦画龙点晴，赢得一片喝彩。他们并非理想主义的画家，他们处理工程问题的能力，也是让我非常敬佩的地方。但有些时候，由于不了解现场情况，通过电话、传真或邮件的沟通，难免出现考虑不周的地方。此时，我就应该结合现场情况，优化设计院所出的变更方案，及时加强沟通，而不是生搬硬套。
例如：大堂防风厅地面灰色人造石（三角形区域）如何分缝，由于我未结合现场，只是与许工进行了电话联系，按许工所说尺寸下单明确，下料后才发现原来有更优化、美观的方案可以实施，十分遗憾。再如：室外广场施工时，由于原设计人行道宽度为1950㎜，残疾人通道原设计与人行道同宽，但由于现场受通风口宽度限制，无法保证原宽度，设计院认为三个残疾人坡道宽度与通风口同宽（变窄），另一个保留1950㎜的宽度，我就照搬设计院的意见安排进行施工，但未想过四个坡道竟不在同一个平面上，导致施工后再进行剔凿工作，出现这样的错误，实在是因为自己做工作不动脑子，今后一定注意。
装修告示范文 第13篇
（1）阁下/贵司确定装修后，请您与装修公司负责人在装修开工前一个星期亲临管理处并提出装修申请，将装修公司资质证书（加盖公章）、施工期限、装修内容（包括住宅装修设计图、施工方案）等书面材料送至物业管理公司（如遇有需政府相关部门审核之部分须另行申请直至批准后方可进行）经审核批准并领取装修许可证后方能施工。若装修公司或其员工有任何违约、疏忽或任意行为而引致物业公共设施或其他业主(住户)利益受到损害，均由该业主(住户)负责。故业主(住户)在选择装修公司前必须考虑该装修公司的资质、声誉及其可靠程度，应选聘具有良好信誉及资质之装修公司（在惠州市登记注册，具有合法的营业执照和装修许可证，合法的施工执照及特殊工种操作证）。
（2）物业的建筑结构、承重墙、横梁、支柱、上/下水管道、污水管道、电和煤气进户管线及空调室外机位置均不允许有任何改变，业主(住户)装修须留意切勿违xxx有关法规、条例及本物业区《临时管理规约》，否则业主(住户)的装修申请将不予批准。
（3）若确实需要对局部平面、电、煤气和给排水管线等有所改动，及加装空调机等情况，须提供相关的`图纸和施工说明，经物业公司书面批准同意后方可开始施工。
装修告示范文 第14篇
xxxx小区各施工单位：
为了做到夜间施工不扰民、降底施工噪音，建设、监理发出联合通知如下。
1.关于混凝土浇筑必须调整好浇筑的时间尽量安排在白天施工，砼浇筑前的自检、报验，严格按程序执行，具体施工动态上报建设、监理方。
2.每天晚22：00点，必须停止施工，严禁扰民，并报值班人员表。砼浇筑开盘时间由施工单位根据方量的大小自行安排。
3.大方量砼浇筑连续施工或特殊情况施工单位需提前3天向环保局提出申请，并报建设、监理审批。
4.对混凝土搅拌、钢筋加工区、木工加工棚等强噪声设备及区域，以隔音棚或隔音罩封闭，实现降低噪音。
5.接到通知后，各项目部制定出切实可行的夜间施工及扰民措施，上报建设及监理项目部。
xx房地产开发公司筹建处润泽监理公司第十三项目部信威监理项目部
年3月10日
为进一步加强城市管理，确保广大市民有一个舒适、健康的生活和工作环境，根据《xxx大气污染防治法》《四川省灰霾污染防治办法》等法律法规的规定，按照省环保督查及省卫生县城的有关要求。我局将对各种餐饮油烟扰民现象进行集中整治，现将有关事项通告如下：
一、餐饮企业(门店)必须按规定于8月10日前安装油烟净化设施，严禁油烟直排;
二、油烟净化设施必须按照规定正常运行，没有正常运行的视为油烟直排;
三、油烟经过净化处理后，经由风管排出，在建筑物楼顶达标排放，且风管须经防噪处理，不得噪音扰民;
四、对油烟直排行为将依据《xxx大气污染防治法》从重从严处罚，同时责令停业整顿;
五、烧烤摊点推行无碳、低烟烧烤方式，并逐步规范至集中经营摊区经营，对不配合整改的摊点，依法取缔。
请各经营业主自觉遵守以上规定，欢迎广大市民监督和举报违法违规行为，监督举报电话：
xxx
20xx年xx月xx日
亲爱的邻居：
你好！
你可能很奇怪：这帮家伙是谁啊，开口就是亲爱的邻居，可我怎么不记得小区里住着这样的一群家伙呢？
是的，我们不是你物理意义上的邻居。
我们是一群有着让社区生活更美好、更温暖愿景的，80年代出生的“大孩子”。
敢称自己是“孩子”，是因为：我们怀揣着最简单、最真实，却又最理想化的梦想——改善邻里关系，让小区生活更有温度；在越来越便捷的高科技时代，让大家有机会回到80年代温馨互助、充满信任的邻里社会去。
敢称自己是“砖家”，是因为：我们参与创造了一个时代的新商业文明，改变了中国现代的商业结构，让买卖变得更加的简单和容易，让商品在全中国的流通变得那么不可思议。
从小生活在单位大院或是成长于乡野村庄的我们，品尝过端着饭碗到处串门“蹭”来的百家饭，拥有过一起疯玩奔跑的小伙伴，感受过邻居叔叔阿姨最亲切的真实温暖，这些都成为那个年代，属于我们最美好的回忆
因此，我们才会更希望通过自身所掌握的能力，为小区间的邻里关系做出我们竭尽全力所能得到的最大的`改变，美好的改变！
我们希望让小区里邻里间的信息流通更加高效和简单：
当你希望找到靠谱的维修工、放心的保姆时，你的邻居能给你经过试用的有效信息；
当你希望跟自己的邻居有更多的互动交往时，你们可以相约在周末享受烘焙、钓鱼的乐趣；
当你希望为孩子找到一个靠谱的外语家教时，你们共享的信息可以更有效地找到适合的老师。
我们更希望让小区里的邻居相互信赖，相互协助：
遇到困难时，有人愿意伸出援助之手；面对问题时，大家愿意齐心协力去解决。
狄更斯在那本著名的《双城记》里说过：
这是最美好的时代，这是最糟糕的时代。
正如：
我们生活在一个幸运的时代，三十年经济的高速增长，让我们有了在都市扎根的机会，买了属于自己的房子，享受了现代化的小区服务；我们也生活在一个悲哀的时代，同样是三十年中国经济的高速增长，带来的是房地产开发、旧房拆迁对原有部落经济的严重破坏，有了房子却失去了温暖的老邻居。
我们生活在一个幸运的时代，三十年科技的高速发展，让我们哪怕生活在一个远离家乡的城市，也可以随时通过手机和软件与家乡的父母亲友保持联络。我们也生活在一个悲哀的时代，同样是三十年科技的高速发展，让我们缺失了太多真实生活中面对面温热交流的机会，我们每个人都在冷冰冰的手机里和父母亲友交谈。
作为70，80后的我们，一边笑称着自己是“大孩子”，一边逐渐有了自己的孩子。
越来越多的身为父母的我们，在孩子身上投入自己毕生心血：
历经千难万苦托人从海外购买正牌奶粉，付出一辈子的积蓄去购买一套学区房，托关系送钱让孩子进入一所更好的学校，花更多的钱去买最好的有机食物给孩子吃......
而这其中最重要的精神培养，也就是孩子们从小成长的小区环境，却往往被大家忽视了，更或者其实不是忽视，是大家已经无能为力去改变的失望罢了。
我们生活的小区是孩子们出生和成长的地方，是孩子们性格和价值观形成的地方。正是这个地方，让他们感受到邻里之间的友善，从而在成长中学会待人友善；正是这个地方，让他们感受到归属感，从而对这个社会更加有责任感。
作为70，80后的我们，是当前社会主流人群。我们经历了中国单位小区和中国内陆大迁徙时代。我们是最深刻感受邻里文化变化的人。错过这10年，当90年代，甚至00年代的人成为社会主流人群的时候，也许这个社会就没有机会变回80年代温馨互助、充满信任的邻里社会了。
今天，全体有邻人站在这里，喊你一声亲爱的邻居——是因为，我们真正把自己化身为你的邻居：
以邻居的名义，为我们共同的梦想，寻找更多有意愿去改变邻里现状的同道中人。
我们清楚的知道，能够真正温暖属于我们自己小区的人一定不是所谓有邻的“员工”，而是每一位真真实实生活在小区里的邻里住户们。
你们，也只有你们，是让这个小区美好起来的唯一原因和动力。
今天，历史给了我们这样一个机会，如果我们不能抓住它，等我们年长的时候一定会后悔：后悔我们错过了，最后温暖自己，温暖社会的机会。
这个机会不仅仅是给有邻人，更多的是给予生活在社会大家庭里的每一位真实温暖的邻居。
敬礼！
XXX
20xx年XX月XX日
温馨提示 尊敬的各位业主: 近日,物业客户中心接到部分业主反映 本栋楼上业主发出噪音扰民,为了维护邻里 之间的和谐,请该户业主不要在休息时间段 发出噪音,以免影响其他业主休息。 ***物业 2016 年 9 月 8 日 文档......
物业感谢您的理解与支持! 小区噪音扰民温馨提示 小区噪音扰民标准 2 尊敬的全 体住户: 您们好! 近期有多位住户反映小区噪音扰民严重,从居家而言, 噪音扰民多数存在于午休或晚上休息时间。 请正在装修的住户严格遵守施工时间,并尽量控制......
物业减少控制噪音温馨提示_其它_工作范文_实用文档 尊敬的业主(住户): 目前小区大部分业主已装修完毕并入住,为了大家有一个良好的 居住环境,营造和谐的邻里关系,XX 广场物业项目部在此提醒 1、请您将伴奏乐,娱乐音量尽量调低,尽可能......
最新精选小区噪音扰民温馨提示 小区噪音扰民标准三篇。尊敬的业主/住户: 为创建一个舒适、文明、和谐、幸福的小区,构建和谐邻里关系,应广大业 主需求,客服中心特别提示: 1、大排量摩托车噪音扰民问题已经引起群众极度反感,希望驾驶此类 ......
业主家内唱卡拉 OK 噪音扰民温馨提示尊敬的业主(住户)朋友: 最近有部分业户向物业服务中心投诉:反映小区内有个别业主 (住户)作息时间段在家内唱_卡拉 OK_产生噪音污染,影响其它业 户的正常休息 ......
物业小区请勿高空抛物温... 1页 免费 关于在小区内文明烧纸钱... 2页 免费 小区内国庆节的温馨提示 1页 免费 小区内禁止晾晒衣物的温... 2页 2下载券 小区内的各场景物业温馨... 4页 2下载券 ......
二:处理流程噪音扰民(施工、活动、宠物噪音等),该问题属于 物业相邻关系的纠纷。 1、用法规的手段来实施管理。 比如制定《邻里生活温馨提示》明确业主的权利和义 务,将这些管理规定和相关法规在小区公告栏、微信公 众号、业主群、物业......
物业关于高考期间禁止噪音的温馨提示篇一尊敬的各位业主: xxxx 年高考在即,为保证广大考生在高考期间有一个安静的休息和学习 环境,XXX 小区物业服务处特提醒如下: 1、装修户严格按照小区装修管理规定:装修时间严格控制在周一至周 五按照......
xxxx小区各施工单位：
为了做到夜间施工不扰民、降底施工噪音，建设、监理发出联合通知如下。
1.关于混凝土浇筑必须调整好浇筑的时间尽量安排在白天施工，砼浇筑前的自检、报验，严格按程序执行，具体施工动态上报建设、监理方。
2.每天晚22：00点，必须停止施工，严禁扰民，并报值班人员表。砼浇筑开盘时间由施工单位根据方量的大小自行安排。
3.大方量砼浇筑连续施工或特殊情况施工单位需提前3天向环保局提出申请，并报建设、监理审批。
4.对混凝土搅拌、钢筋加工区、 木工 加工棚等强噪声设备及区域，以隔音棚或隔音罩封闭，实现降低噪音。
5.接到通知后，各项目部制定出切实可行的夜间施工及扰民措施，上报建设及监理项目部。
xx房地产开发公司筹建处润泽监理公司第十三项目部信威监理项目部
XXX物业管理处
20xx年XX月XX日
xxxx年x月x日，xx区区长信箱就xxx家社区居民投诉xxx家西门扰民小卖店一事作出回复。回复内容如下：市民您好!
经执法局落实，前期执法局针对上述问题已进行过清理，现在问题又出现了反复。接到来信后，执法人员立即前往现场对小卖部店主进行了批评教育，严禁其夜间扰民行为，并依法下达了《责令限期改正通知书》，责令其于x月x日之前将占路台球桌自行清理。若当事人在规定时间内不自行清理，执法部门将依法组织强制清理。同时，物业办已要求物业公司加强与商店经营者协商沟通，规范商店门口摆放秩序，避免再发生经营扰民现象。感谢来信。
截至xxxx年x月x日，上述违法行为依旧存在，执法部门应当依法组织强制清理。
xxxx年x月x日
1、创建和谐，我们做得更好！—鼎盛天成装饰装修。
2、相信我们，我们只求更好。
3、唯美追求，绿色装修。
4、野狼执着美的生活。
5、为你的满意，团结执着誓不停止。
6、源于执着奔放，释放美的根基。
7、飞星传艺，饰美心家。
8、轻松生活，美星装修。
9、装点世界，留下完美印象。
10、好装修，数美星。
11、选择佳艺，呵护您家。
12、美家美户，美星装修。
13、这不是装修，这是艺术品！
14、创造流行，野狼装饰。
15、低价不失高贵，质优更显风范。
16、北京元洲装饰——家品质，更舒适！
17、未来，我创！—鼎盛天成装饰装修。
18、适合各种人士的口味。
19、绿色装修，美星领秀。
20、我们都是魔术师。
21、重回自然美，鼎盛天成帮您实现。
22、鼎盛天成，您美好舒适的工作生活环境缔造者！
23、心随环境而变，为你打造心的空间。
24、用我奔放情，饰你智慧心。
25、塑造经典装饰，提高人居环境！
26、居住改变中国，科屹改变生活。
27、选择佳艺，爱上家的感觉。
28、每次收工，()这里就多一个家。
29、用野性装点生活。
30、美星，美到心动。
31、广东星艺装饰有限公司——星艺质量锤，砸出来的经典。
32、装点世界留下完美印象。
33、美星好，装修胜江南。
装修告示范文 第15篇
亲爱的妈妈：
您好!
可能你会很奇怪吧，每天都会见面的女儿会给您写信。但是，我想告诉你的是，女儿已经长大了，希望您能多多陪陪我好吗?
妈妈，因为您和爸爸长年累月的吵架，导致我现在非常的叛逆。而就在去年，我五年级时，学习成绩一落千丈。您也对我失望极了。当时，我便在心里暗暗的做下决定，我一定不能再让您失望，六年级，我一定要您的脸上露出自豪的笑容。
但是，妈妈，现在，一眨眼的时间，半年多的时间过去了，我也在自己半个学期的努力下，夺得了全班第一名的好成绩。当时，我恨不得立马飞到您的身边，让您看到您的女儿懂事了。可是，事不如愿，我回家后，家中是冰凉凉的一片，桌子上放着一张纸条，上面写着叫我自己吃饭。妈妈，女儿虽然长大了，但我也不过12岁啊，我也需要父母的呵护，疼爱啊!
后来，您回家了，看到了我放在桌子上的卷子，上面是老师对我半学期努力的欣慰。可是，您却说出了一句：不争气!妈妈，您知道您说出这句话时，女儿心中是多么多么的疼啊!因为我努力了这么久，只不过是为了您的一句赞叹啊!
妈妈，女儿写到这儿已经写不下去了。现在，女儿已经泪眼朦胧了，女儿写不下了。妈妈，女儿不期望什么高贵的，女儿只希望妈妈您能够看到自己的努力。妈妈，您关心一下女儿好吗?
妈妈：女儿祝您永远年轻，快乐!
您的女儿：沙婧
装修告示范文 第16篇
答 辩 人(原审原告)：环境工程有限公司
住所地：xx省xx市xx区路号。
法定代表人：李 该公司总经理
被答辩人(原审被告)：吴，男，汉族，生于1x年x月13日，住xx省xx市惠济区南阳路1号3x号楼号，身份证号：。
被答辩人(原审被告)：陈，男，汉族，生于1xx5年12月2x日，住xx省xx市卫滨区高村路2x号附5x号，身份证号。
被答辩人(原审被告)：电力清洗有限公司
住所地：xx省xx市xx区金杯路x号院x号楼x层x号
法定代表人：陈 该公司董事长
答辩事由：上列三被答辩人就xx省襄阳市中级人民法院[x3]鄂襄阳中知民第x2号民事判决书(以下简称“原审判决”)分别提出了“民事上诉状”，鉴于其主要上诉理由基本相同，故一并予以答辩。
答辩请求：三被答辩人在其“民事诉状”中提出的上诉理由,既无事实基础，又无法律依据，其上诉请求是不能成立的，请求依法予以驳回;原审判决认定事实清楚，判决主文合法有据，请求依法维持原审判决。
答辩理由：
一、原审判决认定答辩人的“技术信息及经营信息”属于“商业秘密”，事实清楚，论证有据，符合法律规定。
三被答辩人在其“上诉状”中口径一致地诉称：“一审判决认定被上诉人(即指答辩人——答辩人注，下同)的‘技术信息及经营信息’构成商业秘密，上诉人及其他二被告行为侵犯了被上诉人商业秘密缺乏基本事实支持，认定事实错误。”是完全不顾事实的，是不能成立的。
第一，答辩人的“商业秘密”之“秘密点”及其载体是清楚、明白的。既有法律依据，又有证据支撑。
《_反不正当竞争法》第十条第三款规定，“本条所称的商业秘密，是指不为公众所悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。”
从“技术信息”的角度讲，答辩人的“电厂汽轮机组润滑油管路系统化学清洗工程技术”(简称“清洗技术”)，其秘密点为：该清洗技术以表面活性有机化合物清洗制剂为主体，在对电厂发电机组润滑管路的冲洗过程中采用外部设置大流量清洗泵，连通被冲洗的管路设备，形成一个闭式循环冲洗系统，配之以独特的冲洗工艺，将管道内污垢油垢分解和剥离而清除掉。本冲洗技术在冲洗过程中不会对设备产生腐蚀和损伤、废液排放，对生态环境不产生污染。该技术信息载体有x1年x月11日荆州市科技情报局的《xx省科技成果鉴定查新报告书》，该报告书结论为：经检索，国内尚未见有与委托课题创新要点相同的文献报道。此为载体一;
载体二：x1年x月21日，荆州市科学技术委员会出具了荆科鉴字(x1)第号《科学技术成果鉴定书》，认定该清洗技术为科学技术成果，其密级为二级。
载体三：xx省科学技术厅经审查,认定“清洗技术”为xx省重大科学技术成果，并颁发了《xx省重大科学技术成果证书》。
从与“清洗技术”相匹配的“实而行之”的“辅助技术信息”和“经营信息”的角度讲，还包括与“清洗技术”密不可分的“专用活性剂配方”、“清洗技术规范的商务文本”等，这些都具有商业秘密的法定属性。因为国家工商局曾发文称：商业秘密包括：①设计程序;②产品配方;③制作工艺;④制作方法;⑤管理决窍;⑥客户名单;⑦货源情报;⑧产销策略;⑨招投标中的标底及标书内容等。
就“经营信息”的载体而言，还有原告xx公司创作编制的《技术规范书》、标书文本、报价单等。对此，在原审过程中答辩人提交的证据十六(诸如xx公司与襄阳电厂签订的“工程项目合同”、“技术措施”、“施工记录”)，对这方面予以证实。
第二，原审判决关于答辩人之“技术信息”、“经营信息”属于“商业秘密”的认定，是合情合理合法的，论证充分讲理。
一是原审判决在其“分析评判”中认为的作为答辩人的清洗工艺之辅助技术，诸如清洗泵制作技术、清洗剂之配方技术、清洗技术规范等以及答辩人公司的经营信息，诸如客户网络、工程项目报价等专利权利证书尚未予以披露，并不为公众知悉。这些辅助技术和经营信息，属于法定的“商业秘密”的范畴。
二是原审判决以答辩人与吴、陈签订的劳动合同条文中涉及的具体的保密内容为据，认定答辩人对自己的技术信息和经营信息，采取了一定的保密措施，既合法又有据。
三是原审判决以答辩人公司提交的业务合同，多份生效判决文书确认的陈等长期、连续侵权事实为据，认定答辩人的“技术信息”和“经营信息”能够给答辩人带来“经济利益及具有实用性”，是有根有据的。
显然，原审判决从“不为公众所知悉，采取了相应保密措施，能为权利人带来经济利益”三个方面“论证、评析”了答辩人的“技术信息”、“经营信息”属于“商业秘密”，是符合法条明文规定的。
第三，从实证的角度讲，答辩人在长期的业务实务中制订“技术规范”、“专用商务合同文本”等，是自己独立创制的，是符合“商业秘密”的法定要件的。
一是答辩人的清洗技术具有“不为公众所知悉”的特征，答辩人之清洗技术的研制始于1xx3年，经过多年的实验、实践、探索、总结，形成了较为成熟的技术成果。在x1年x月11日，荆州市科技情报局经过鉴定、数据检索查新，作出了《鉴定查新报告书》。该报告书称：“经检索，国内尚未见有与委托课题创新要点相同的文献报道。”可见，答辩人所研制的清洗技术，具有“不为公众所知悉”的特征。
二是，答辩人所研制的清洗技术，能为权利人带来经济利益。
x1年x月15日
，荆州市科学技术委员会对答辩人的清洗技术作出《科学技术成果鉴定书》。该鉴定书称：“该技术突破了常规的酸洗、碱洗、有机溶剂清洗等所带来的成本高、耗时长、洗涤率低的弊端，在国内电厂汽轮发电机组润滑油管路系统清洗领域处于国内领先水平。”
该鉴定还称：“该技术在国内电力系统八家电厂的润滑油管路系统清洗中得到了实际应用，收到了较好的经济效益和社会效益，具有广阔的应用前景。”
x1年1x月，xx省科学技术厅给答辩人颁发了《xx省重大科学技术成果证书》。该证书载明：“经登记审查，认定你单位参加完成的该项成果为xx省重大科学技术成果，特发此证。”
可见，答辩人的清洗技术能给作为权利人的答辩人带来经济效益，这是不争的客观存在。
在长期的实施、实验过程中，答辩人自主研发了清洗技术，开发了专用活性剂“配方”、创作了清洗技术规范的技术文本。根据国家工商行政管理局发布的《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》第二条规定：“技术信息和经营信息，包括设计程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、招投标中的标底及标书内容等信息。”
可见，答辩人在实践中自行创作而编撰的《技术规范书》以及象襄阳电厂这类特殊的客户名单，也属于法定的“商业秘密”范畴。这些“商业秘密”能够给权利人带来经济利益，也是确确实实的、真真切切的。
三是答辩人对自己的“清洗技术”等“商业秘密”采取了相应的保密措施。
答辩人拥有的“清洗技术”，既未公开，也不能从公开渠道直接获取，上引查新报告书证实：“经检索，国内尚未见有与委托课题创新要点相同的文献报道。”实际上，答辩人从来没有向任何人转让过自己的清洗技术，也从来没有向任何人公开部分或者全部有关清洗技术的资料。不仅如此，答辩人为了防止自己的商业秘密流入“公关口”渠道，在与自己招聘的员工的劳动合同中，订立了相应的保密条款。原告与被告吴、陈签订的劳动合同，明确约定了他们负有保守原告商业秘密的保密义务。
显然，大量的客观证据证明：答辩人不仅在主观上对自己“商业秘密”的保护给予了充分注重，而且客观上也采取了适当的保密措施。
以上充分证实：答辩人研发的清洗技术及在付诸实施过程研制的配方比率、在商务业务中创作的技术规范书、客户名单等，均是符合法定的“商业秘密”的构成要件的。
二、原审判决认定三被答辩人的行为侵犯了答辩人的“商业秘密”，既有事实基础，又有法律依据，是完全正确的。
《_反不正当竞争法》第1x条规定，“违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的。第三人明知或者应当知道前款所列违法行为，获取使用或者披露他人的商业秘密，视为侵犯商业秘密。”具体到本案来讲，三被答辩人侵犯了答辩人商业秘密的事实，是客观存在的。其理由为：
第一，吴侵犯答辩人“商业秘密”是有证据予以证实的。在原审过程中，答辩人提交的“证据四”(答辩人与吴劳动合同)、证据六(答辩人提交的《承揽合同》等业务合同)，以及案外人代洪章在关沮派出所的陈述，崇文派出所对胡秀丽的询问笔录，关沮派出所出具的《关于吴身份情况调查的说明》，答辩人提交的被告x公司与深能电力公司签订的有“代洪漳”署名的业务合同书，加上陈在原审提交的专利证书之申请人联署有“代洪章”。布列的这一系列证据形成一个具有逻辑联系的“证据链”。这系统的“证据链”能证实：吴曾在答辩人处从事清洗、策划工作，且在劳动合同期限内，从答辩人处“不辞而别”，与陈、x公司配合，从事了与答辩人单位经营相同的清洗业务，实施了侵犯答辩人“商业秘密”的侵权行为。
第二，陈、吴曾经是本案答辩人的员工。陈、吴在答辩人处工作期间，完全知悉答辩人的商业秘密。尤其是被答辩人陈在答辩人处工作期间，长期担任清洗工程部负责人，先后参与了答辩人单位承担的大唐洛阳有限公司、商丘裕东发电有限责任公司等单位的润滑油管路冲洗工程。陈、吴离开原告单位后，公然违反与答辩人在劳动合同中规定的保密约定，实施了侵犯答辩人商业秘密的侵权行为。
第三，x年3月3x日沙市区人民法院()沙民初字第xx1号生效判决书确认的事实证实：被答辩人陈于x年初离开答辩人单位后，先后在荆州市三雄科技发展公司(以下简称三雄公司)、平顶山电力设备有限公司(以下简称平顶山xx公司)工作期间，陈与三雄公司、平顶山xx公司共同侵犯答辩人商业秘密，并且，该判决书对侵权人给予了判令赔偿的法律制裁。然而，陈无视法院判决的权威，视法律为儿戏，直至目前，其侵权行为一直处于持续不断的状态。
最高人民法院发布的《关于民事诉讼证据的若干规定》第九条规定：“已为人民法院发生法律效力的裁判所确定的事实，”“当事人无需举证证明。”
第四，x年1月x日，以陈为“法定代表人”，在x市登记成立了“电力清洗有限公司”(以下简称x公司)。x公司登记成立后，被答辩人吴假冒“代洪漳”，印制“xx公司”总经理名片，而实为x公司法定代表人的陈印制“xx公司”工程部经理的名片，在深能和合电力(河源)有限公司(x年x月)、黄石电厂(x1年5月)、襄阳电厂(x1年x月)、宁夏大唐国大坝电厂(x1年x月)承揽清洗施工业务，侵犯了答辩人的商业秘密，使答辩人蒙受了很大的经济损失。
最高人民法院(x3)民提第1x号《民事判决书》在其“本院认为”一节认为：“……x公司指控的侵权行为是，吴详林和陈使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密，以及陈作为法定代表人的郑洲xx公司明知陈和吴详林的非法行为仍然使用他人商业秘密的行为。”
事实清楚地证实：三被答辩人侵犯答辩人商业秘密的事实是清楚的，证据是充分确实的。
原审判决在其“分析评判”一节用较大篇幅，对三被答辩人是构成侵权，作了有理有据，充分讲理的“评判”，既符合本案的客观真实，又符合法律明定，是完全正确的。而三被答辩人在其上诉状_同声称的“一审判决认定上诉人及其他被告行为侵犯了被上诉人商业秘密缺乏基本事实支持，属于事实认定错误”，是不顾本案客观事实的，是完全不能成立的。
三、原审判决关于三被答辩人承担连带赔偿责任以及确定的赔偿数额，既符合本案客观案情，又符合法律规定。
被答辩人吴、陈在答辩人处工作期间，知悉和掌握了答辩人的商业秘密。他们俩人离职后，违反法律明定和劳动合同的约定，实施了侵犯答辩人商业秘密的侵权行为，而由陈担任法定代表人的x公司持续实施侵权行为，是侵犯答辩人商业秘密之侵权行为的共同侵权人，根据《民法通则》第13x条之规定，“二人以上共同侵权造成他人损害的，应当承担连带责任。”《侵权责任法》第x条规定，“二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。”
答辩人在其诉状中布列了三被答辩人利用陈、吴在答辩人处工作期间获取的“商业秘密”，先后承接了河源公司、黄石电厂、襄阳电厂、宁夏大唐国际大坝电厂等四家单位的清洗施工业务。
对上列四家单位的其中三家的业务工程价款的情况，答辩人曾申请荆州中院依法进行了调查取证，在原审开庭过程中也予以了“质证”：河源公司2x万元，襄阳公司1x万元、张家口2x万元、黄石1x万元，共计xx万元，按照本案所涉有关生效判决书确定的清洗工程利润率.5x%来计算损失数额，也是持之有据的。
《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第1x条规定：“确定反不正当竞争法第1x条规定的侵犯商业秘密行为的损害赔偿额，可以参照确定侵犯专利权的损害赔偿的方法进行，……”。
《专利法》第x5条规定：“侵犯专利的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定，实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照专利许可使用费的倍数合理确定，赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
权利人的损失、侵权人的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”
具体到本案来讲，尤其是被答辩人陈，根据生效法院判决书确认的“事实”，从他离开答辩人单位后，便先后一直持续不断地与李新初、荆州三雄科技发展有限公司，在实施侵犯答辩人商业秘密的侵权行为。x年12月13日荆州中院作出[]鄂荆中民四终字第号民事判决书后，不仅不停止侵害，而且又先后在平顶山，在注册同名的“”公司，和吴一起变换住所、变换注册地，假冒他人身份证，遮人眼目地继续施行侵害行为。这充分证实：本案被答辩人陈、吴根本无视法院判决的权威，视法律为儿戏，理应给予其惩罚性的赔偿制裁。
原审判决关于诉讼费用的负担判令以及判令被答辩人承担答辩人聘请的诉讼代理人律师服务费一万元，也是合理的。
对此，_颁行的《诉讼费用交纳办法》第2x条规定：“诉讼费用由败诉方负担，胜诉方自愿承担的除外。”关于因诉讼需要而合理支出的实际开支及聘请律师代理诉讼的服务费用，由败诉方负担，也应当是应然之理。
以上证实：原审判决判令三被答辩人停止侵权，并且连带承担赔偿答辩的人的41万元的损失，既合情合理，又符合法律规定。
综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决主文公正合理，应当依法予以维持;三被答辩人在其上诉状中提出的上诉理由不能成立，其上诉请求，依法应当予以驳回。
xx省高级人民法院
答辩人：环境工程有限公司
x5年12月15日
装修告示范文 第17篇
1.为履行第三条的承诺的目的，附件一所列任一缔约方可以向任何其它此类缔约方转让或从它们获得由任何经济部门旨在减少温室气体的各种源的人为排放或增强各种汇的人为清除的项目所产生的减少排放单位，但：
(a)任何此类项目须经有关缔约方批准;
(b)任何此类项目须能减少源的排放，或增强汇的清除，这一减少或增强对任何以其它方式发生的减少或增强是额外的;
(c)缔约方如果不遵守其依第五条和第七条规定的义务，则不可以获得任何减少排放单位;
(d)减少排放单位的获得应是对为履行依第三条规定的承诺而采取的本国行动的补充。
2.作为本议定书缔约方会议的《公约》缔约方会议，可在第一届会议或在其后一旦实际可行时，为履行本条、包括为核查和报告进一步制订指南。
3.附件一所列一缔约方可以授权法律实体在该缔约方的负责下参加可导致依本条产生、转让或获得减少排放单位的行动。
4.如依第八条的有关规定查明附件一所列一缔约方履行本条所指的要求有问题，减少排放单位的转让和获得在查明问题后可继续进行，但在任何遵守问题获得解决之前，一缔约方不可使用任何减少排放单位来履行其依第三条的承诺。
装修告示范文 第18篇
各位选民：
20xx年是我市市乡_换届选举年。根据有关法律规定和市换届选举时间安排，我市市乡(镇)_换届选举工作同步进行，市乡人大代表的选举在20xx年10月14日进行。这次市乡人大换届选举，是全市百万人民政治生活中的一件大事，是发展社会主义民主政治、建设社会主义政治文明的一次重要实践。做好这次换届选举工作，对于巩固党的执政地位、加强基层国家_建设、保障人民当家作主、发展社会主义民主政治、推动我市改革发展稳定，都具有十分重要的意义。《宪法》规定：凡年满18周岁的公民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限都有选举权和被选举权(被依法剥夺政治权利的人除外)。因此，每位选民都要充分认识这次市乡人大换届选举的重要性，以主人翁的态度和高度负责的精神，积极参加换届选举的各项活动。
参加选举既是一项光荣的政治任务，也是一种义不容辞的社会职责。希望广大选民以高度的政治责任感和使命感，充分行使民主权利，认真投下庄严而神圣的一票，选举出自己满意并能代表选民行使管理国家和社会事务权利的人大代表。
我们相信，只要坚持党的领导，充分发扬民主，严格依法办事，在全市广大选民的积极参与下，这次换届选举工作一定会取得圆满成功!
**市乡换届选举委员会
装修告示范文 第19篇
各相关部门要加大对违法违规餐饮服务单位的整治力度，本着整改为主，处罚为辅的原则，清理整治餐饮服务单位违法违规行为。
x.重点整治问题
目前,我市违规餐饮企业(单位)涉气存在的问题，主要在选址不当、设施不完善、烟气混排、油烟(异味)扰民、运维异常等x方面。
(x)选址不当。xxxx
年x月x日新《大气法》实施之后，选址在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内等新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。(注：“商住综合楼”指商业和居住混合的建筑，“商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层”指与居住层相毗邻、相连接的楼层)
(x)设施不完善。餐饮服务单位厨房的炉灶、蒸箱、烤
炉(箱)等加工设施上方未设置集气罩、未安装油烟净化设施、安装油烟净化设施未置于油烟排风机之前或油烟净化设施未经国家或地方产品质量认证。
(x)烟气混排。无餐饮企业专用排烟管道，无餐饮公共排烟管道，餐饮油烟废气混排入居民住宅排烟管道，发生向居民住宅室内倒灌扰民的问题。
(x)油烟(异味)扰民。油炸、烧烤等工序较多，导致油烟污染扰民突出，群众反复投诉。
(x)设施运维异常。污染治理设施不正常使用，不及时清洗、维护油烟净化设施。
x.整治标准(规范要求)
(x)满足环境协调。新建、改建、扩建的餐饮服务单位选址要符合城市规划、环境功能和生态保护的要求，无反复环境扰民投诉隐患，签署《承诺书》。
(x)完善处理设施。餐饮服务单位排放的废气设置烟气集气罩，安装经国家或地方产品质量认证的油烟净化设施并符合安装技术规范。
(x)规范设施运维。定期对油烟净化设施进行清洗和维护，建立油烟净化设施清洗以及维护台账，确保油烟净化设施
正常运行使用。
(x)规范油烟排放。餐饮服务单位设置专用烟道，专用烟道的排放口高度和位置因地制宜，排放口高度符合《HJxxx-xxxx
饮食业环境保护技术规范》要求，以不影响周围生活(工作)环境、不扰民为标准;严禁在公共绿地等设置排烟口。
(x)推行异味治理。群众投诉强烈的异味扰民餐饮服务
单位，安装油烟净化设施的同时，要根据实际情况加装活性炭吸附、紫外光解等除异味装置。(注：专用烟道，指不与通风管道、住户烟道相连通的仅供餐饮油烟排放所设置的烟道，包括内置、外置等形式)。
x.依法依规查处
(x)选址不当。各相关部门要加强对市场主体餐饮经营场所使用情况的监督，对发现的选址不当问题要及时函告市级市场监督管理部门和生态环境部门。
市场监督管理部门要加强餐饮经营场所登记管理和监督，xxxx年x月x日新《大气法》实施之后登记的，经核实后视违法违规情节轻重，分别依法予以列入经营异常名录、行政处罚，直至吊销营业执照。
xxxx
年x月x日前已经开办的，由生态环境部门依法予以查处。
牵头协调部门：市市场监督管理局、市生态环境局、市城市管理综合执法局
(x)设施不完善或不正常使用。排放油烟的餐饮服务业单位未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施，由生态环境部门责令改正，并处罚款;拒不改正的，责令停业整治。
牵头协调部门：市生态环境局
(x)随意排放异味扰民。餐饮服务单位未设置专用烟道，或设置专用烟道不符合要求，随意排放的，由生态环境部门依法责令停止违法行为，限期改正，给予警告或者处罚款;逾期拒不改正的，责令停产停业。
牵头协调部门：市生态环境局、市城市管理综合执法局、市住房和城乡建设局
(x)联合惩戒。对不履行行政处罚决定的餐饮服务业单位由相关部门申请法院强制执行;有关单位采取断水断电等措施;并依据《关于进一步加快x市社会信用体系建设的实施意见》，将餐饮业服务单位法人列入失信名单向社会公布。
牵头协调部门：市生态环境局、市城市管理综合执法局，配合部门：市住建局、市水务局、市电业局、市供水公司
装修告示范文 第20篇
一般店面上都可设置一个条形商店招牌，醒目地显示店名及销售商品。在繁华的商业区里，消费者往往首先浏览的是大大小小、各式各样的商店招牌，寻找实现自己购买目标或值得逛游的商业服务场所。因此，具有高度概括力和强烈吸引力的商店招牌;对消费者的视觉刺激和心理影响是很重要的。
店门设计，还应考虑店门面前路面是否平坦，是水平还是斜坡;前边是否有隔挡及影响店门面形象的物体或建筑;采光条件、噪音影响及太阳光照射方位等，店门所使用的材料，以往都是采用较硬质的木材，也可以在木质外部包铁皮或铝皮，制作较简便。我国也开始使用铝合金材料制作商店门，由于它轻盈、耐用、美观、安全、富有现代感，所以有普及的趋势，无边框的整体玻璃门属于豪华型门廓，由于这种门透光性好，造型华丽 所以常用于高档的首饰店、电器店、时装店、化妆品店等。
合同范本
发包方：__________ (以下简称甲方)
身份证号码：__________
承包方：__________ (以下简称乙方)
承包方负责人：__________
身份证号码：__________
一、协议内容：
甲方委托乙方对甲方属下需装修的店内装饰进行设计及施工。
二、乙方按甲方书面确认的装饰方案进行施工(设计方案包括平面图、水电图、施工布置图、附件施工要求及施工工艺流程表等)。
三、甲方的权利和义务
(一)甲方的权利
1.甲方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工的权利;
2.对乙方装修过程中的重大质量问题，甲方除有要求乙方赔偿的权利外，还有终止合同的权利。
四、乙方的权利和义务
(一)乙方的权利
乙方有按时取得劳动报酬的权利，甲方应按合同约定的付款方式支付装饰款。
(二)乙方的义务
1.乙方应做到安全文明施工，如有违法被罚则与甲方无关由乙方自负;乙方的施工人员必须注意安全，在施工期间发生的一切工伤事故与甲方无关由乙方自负;因乙方原因造成的火灾事故，材料损坏，已完工的成品破坏由乙方负责赔偿相应损失。
2.自甲方交付乙方之日起，乙方应协助甲方保管施工现场各类物品，否则造成的材料丢失与误工由乙方负责。
3.严格按甲方要求施工，乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考，直至甲方满意;
4.爱惜甲方原材料，精打细算，如因故意或技术原因造成原材料的浪费、短少由乙方负责赔偿;
5.精心施工，认真负责，打造精品工程，质量要求：
(1)所有墙壁外向对角瓷砖的铺贴均采用45度切对角，切角过程包括：机器切割(不得出现磕碰瓷砖表面导致参差不齐)和人工打磨(用砂纸磨薄切角边缘)。
(2)地面砖及墙面砖铺贴后不得出现：接缝不严不平，板面纹理不顺，反花、磕碰、分缝不匀等现象;瓷砖的铺贴后还不得有出现地面不平和积水的现象。
(3)墙面括完ICI后，不得有不平，括刷痕迹、划伤及不光滑现象。
(4)工艺天花板不得有接缝不严不平，接角脱落及明钉眼等现象。
具体质量要求参照乙方在XX店的施工质量;施工质量要符合设计要求和国家规范标准，否则甲方有权要求乙方返工，返工所发生的一切费用由乙方负担;施工过程中如因施工不当所造成的材料破损由乙方负责按原价赔偿。
五、工程内容及合同金额：
(一) 工程内容及单价按甲乙双方认定的装饰项目预算单按实际项目计算;
(二) 合同预算金额：
本协议装饰预算金额为人民币：__________ (大写)__________ (小写)
为了防止乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后要求在施工过程中增加，乙方必须遵守在装饰设计时就按合同：四、(二)、3及时向甲方提出建议，并得到乙方的认可。
要求：最终装饰总金额不得超出预算金额的10%，超出部分友好协商，协商不成功，则由乙方完全负责。
六、分期付款方式：
首期：甲方先付工程预算造价的5%订金给承包方(乙方)，即筹备施工图。
二期：乙方电工、水工材料进场开工十天内甲方付预算金额的30%给乙方。
三期：木工材料进场后十天内甲方付预算金额的25%给乙方。
四期：工程完工后二十天内进行验收，合格后，甲方付预算金额的35%给乙方。
余款5%作为乙方对整个工程的质量保证金，在保修期满后五天内支付给乙方。
七、协议工程完成期限：
本工程施工期限自_____年___月___日起至_____年___月___日止，共计___天。
本协议经双方协商签订后共同遵守，除甲方因本协议第三、(一)、2原因有权终止合同外，未经双方同意，不得以其它任何理由终止合同。
八、违约责任：
甲方在乙方施工过程中发现有重大质量问题或乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后在施工过程中要求增加并抬高单价，甲乙双方在协商不成功的条件下，甲方有权中止合同，合同中止后，乙方应该赔偿甲方30%的违约金作为甲方另找装饰公司的损失，而已经完工的合格工程量甲方可按装饰预算单价支付给乙方。除此类原因外，甲方未经乙方同意不得终止合同，否则甲方必须赔偿乙方总工程款的30%作为违约金;
乙方未经甲方同意中止合同，则乙方必须赔偿甲方总工程款的30%作为违约金，并退回已经预付的所有款项。
而战争及自然灾害的因素、法律、国家政策等不可抗力等原因造成协议无法履行除外。本协议未完善之外、双方友好、平等协商解决，如协商不成按本合同及_合同法及相关的法律法规处置。
九、若由于甲方未能按协议规定的日期交付工程款给乙方，或由于甲方原因或因停电、停水造成的误工，则工期顺延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费_____元。
十、本工程有部分材料为甲方购买，此类材料的质量不在乙方的保修范围内，但乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考直至甲方满意;如因甲方拖欠此类材料造成的误工，则工期顺延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费_____元。
十一、工程期间，装饰押金为甲方支付，办理屋村出入证等.工程所使用的水电费用如不超过200元，由甲方负责，如超出部分则由乙方负责。
十二、甲方必须在工程完工后二十天内进行工程验收，不经验收而经营则视为甲方已验收合格而经营。
十三、保修期限：自甲方验收合格起算，保修时间为一年。
十四、协议到期甲方如有意续约，应在计划时间内与乙方进行协商。本协议共2页一式二份，甲乙双方各执一份。
十五、本协议附附件一份。(附装饰项目预算单一份)
甲方(发包方)：____________ 乙方(承包方)：_________
电话：___________ 电话：___________
确认日期：_____年___月___日
装修告示范文 第21篇
精装修工程合同工期为3个月，可却进行了一年之久，其中有资金的原因，也有各专业间工期、配合不和谐的原因。贝盟公司进场后，或因不具备施工条件，或因改造问题，或因方案问题，进度非常缓慢。如06年7月进场后，对五个标段进行了勘察，竟没有一个标段具备施工条件，只能进行放线、发现问题，停滞了将近一个月之久；电梯厅装修的天、地、墙等细节是否能处理完美，完全取决于电梯门的安装，但由于各专业间工期协调不利，导致进度滞后；其它专业直接制约着精装修的工程进度，没有人能从整体的角度去把握、掌控、安排进度，是精装修进度滞后的一个重要原因。
还有，最好在装修进行前，将一切方案确定，尽量小的改动，否则不仅会造成施工顺序颠倒，而且浪费金钱与时间。
装修告示范文 第22篇
亲爱的邻居:
您好!我们~单元~室即日起将开始装修，历时约3个月，在这期间可能会因噪音、振动和粉尘给您带去一些干扰，敬请您和您的家人体谅。
为了尽可能减少对各位的打扰，我们会和装修公司商量好，尽量安排在早上8点至中午12点、下午2点至6点之间施工;如果需要不间断施工，会在休息的时间段停止产生噪音和振动的工程。
感谢您的理解!
20xx年XX月XX日
装修告示范文 第23篇
装修公司须向管理处缴纳装修保质量证金：高层每户1500元,商铺2000元；缴纳垃圾清运费：按5元/平方米/户，必须装好袋；《施工人员出入证》每张须交纳证件押金10元，工本费3元（延期工本费5元/张）；装修许可证押金20元，工本费5元；灭火器租赁服务押金100元/支，租金1元/天；竣工验收时按租用天数结。
发包方：_______装修合同电子版___________（以下简称“甲方”）
承包方：__________________（以下简称“乙方”）
根据《xxx合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等装修合同电子版、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经友好协商签订本合同（包括本合同附件和所有补装修合同报价清单充合同），以资共同遵守。
第一条工程概况
1.装修合同注意事项别忽视1工程名称：______________装修合同书____ 。
工程地点：_装修合同签订需要注意的细节_________________ 。
工程内容及做法（详见：《工程预算报价表》、《施工图纸》）。
1.装修合同书4工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。
（1）乙方包工、包料。
（2）乙方包装修合同签订需要注意的细节工、部分包料，甲方装修合同模板电子版提供部分材料（详见《甲方装修合同模板提供装修合同模板电子版装饰装修材料装修合同签订需要注意的细节明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》）；
（3）乙方包工、甲方包料（详见《甲方提供装饰装修合同怎么写装修材料明细表》）。
工程期限_____历天，开工日期______年月
日，竣工日期__装修合同范本简单_____年_____月_____日（施工期以材料进场日第二天起计算）。
合同价款：本合同工程造价详见《工程预算报价表》，施工过程中有增减项目的，由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。
第二条施工图纸
双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供：装修合同简单版
（1）甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份（详见：装饰装修工程设计图纸）；
（2）甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份（详见：装饰装修工程设计图纸），设计费__________元，由甲方支付（此费用不在工程价款内）。
第三条甲方义务
开工前____装修合同注意事项别忽视__天，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室装修合同简单版内不易搬动的家具、陈设归堆、装修合同模板遮盖，以不影响施工为原则；如甲方不采取必装修合同怎么写要保护措施而造成家具、陈设损失的，有甲方自行负责。
负责办理施工所涉及的申请、审批等手续，装修合同模板电子版并负责交纳物业管理装修合同报价清单处和报批的全部装修合同简单版费用
负责提供施工所需的水源、电源；
负责协调乙方与装修合同书邻里之间、物业管理处之间的关系；
不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；
施工期间甲方仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫装修合同怎么写及消防等各项工作；
参与工程质量和施工进度的检查监督，办理验收、变更登记手续和其他事宜装修合同模板电子版，负责材料进场、竣工验收。
按时、按质、按量提供施工所用的自购材料。
第四条乙方义务
指派为乙方驻工地监理装修合同注意事项别忽视，负责本合同履行；按要求组织施工，保质保量装修合同，按期完成施工任务，处理解决由乙方负责的各项事宜。
装修合同范本简单施工中严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；
严格执装修合同注意事项别忽视行有关施工现场管理规定，严格按图纸或说明进行安全文明施工，做好各项质量检查和施工记录；
保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通；
保证施工现场的整洁，工程完工后负装修合同模板电子版责清扫施工现场。
工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第五条工程变更
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，双方签名确认，同时调整相关工程费用及工期（见装饰装修工程增减项目单）。
第六条材料的提供
由甲方提供的材料、设备（详见甲方提供装饰装修材料明细表），应当符合设施要求，如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；乙方验收后应负责妥善保管。
由乙方提供的材装修合同简单版料、设备（详见乙方提供装饰装修材料明细表），乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应禁止使装修合同签订需要注意的细节用；如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。
第七条工期延误
对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延；
（1）工程量变化和设计变更；
（2）不可抗力；
（3）甲方同意工期顺延的装修合同怎么写其他情况。
因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。
甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
因乙方责任不能按期开工或无故中途停装修合同电子版工而影装修合同范本简单响工期的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第八条工程款支付方式
合同生效后，甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款：
第一次：签定本合同时，甲方支付乙方报价单确定的总金额（含工程款总额和增加项目金额）的____ %，即____元。
第二次：木工进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额（含工程款总额和增装修合同加项目金额）的____%，即____元。
第三次：扇灰油漆进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额（含工装修合同怎么写程款总额和增加项目金额）的____ %，即____元。
第四次：工程完工及竣工验收后，结算完毕，甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额（含工程款总额和增加装修合同签订需要注意的细节项目金额）的____%，即____元。
工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交装修合同模板电子版甲方。甲方接装修合同报价清单到资料后
日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。
工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一收据。甲方所支付的工程款，以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。
本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起12月
第九条双方责装修合同任和工期延误处理
以下甲方原因造成工期延误，损失由甲方负责，工期应当顺延：
（1）不能提供水、电；
（2）不能保证每天8小时以上工作时间（含加班）；
（3装修合同）不能按期提供自购材料、设备；
（4）装修合同模板电子版不能按期支付装修合同模板电子版工程款影响正常施工的装修合同模板电子版；
（5）因甲方原因变更设计、增加装修合同施工项目；
（6）同意工期顺延装修合同的其他情况。
（7）逾期验收或无故怠于验收；
（8）因甲方责装修合同书任造成工期延误的其他情况装修合同。
对以下原因造成工期延误，工期不顺延：
（1）因乙方责任不能按期开工或中途无故停工装修合同怎么写而影响装修合同怎么写工期的，工期不顺延；
（2）因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。
（装修合同范本简单3）乙方施工过程中违反安全操作规范造成人员伤害的，由乙装修合同方负责；
（4）乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿装修合同签订需要注意的细节；
（5）乙方违反物业管理规定造成的损失，由乙方负责。
（6）乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。
合同中的装修合同模板电子版任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定，受损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
未办理验收手续，甲方提前使用或装修合同简单版擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。
因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知对方，并办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相装修合同注意事项别忽视应的经济损失。
甲方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金_______元。
由于乙方装修合同怎么写原因致使工期延误，每延装修合同范本简单误一天向对方支付违约金_______元。
第十条关于设计和施工及验收的约定
10.装修合同书1乙装修合同电子版方设计师完成装修合同模板电子版的施工图，必须在商定的时装修合同电子版间内会同甲方审图，经甲方确认签字后，乙方方可进行施工。
乙方必须严格按甲方认可的图纸装修合同模板电子版进行施工（安装）。
施工过程中，甲装修合同范本简单方提出变更图纸、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停装修合同怎么写工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用装修合同电子版损失等清单，并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。
隐蔽工程验收前，由乙方通知甲方到现场验收，验收期为两天。甲方未按时验收的，乙方可自检后如实装修合同书填写隐蔽记录，对乙方的自行验收结果，甲方应予以承认。
工程竣工后，乙方应当通知甲方验收。甲装修合同怎么写方应在接到通知后
天内验收，并办理验收移交手续。装修合同电子版如甲方在上述规定时间内未能验收，应当及时书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。如另定验装修合同模板电子版收日期，甲方应装修合同书承认竣工装修合同报价清单日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合装修合同范本简单格，由此而造成的损失由甲方承担。
第十一条《工程预算报价表》、《装修合同报价清单施工图》以及双方协商一致、签名确认的其他文件，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。
第十二条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发装修合同模板电子版生的争议，由当事人双方协商解决装修合同怎么写；也可由东莞市装饰协会调解；协商或调解不成的，可依法向装修合同人民法院提起诉讼。
第十三条附则
1装修合同模板电子版本合同如装修合同签订需要注意的细节有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
本合同签订后工装修合同注意事项别忽视程不得转包。
本合同一式贰份，双方装修合同范本简单各执壹份，合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，履行完毕后自行终止。装修合同电子版
13.装修合同怎么写4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：_____________（签字）乙方：_____________工程有限公司（盖章）
法定代理人：_____________法定代理人：_____________
委托代理人：_____________委托代理人：_____________
地址：_____装修合同注意事项别忽视_____________________地址：__________________________
电话：______装修合同书_______电话：_____________
装修告示范文 第24篇
甲方就乙方对商铺进行装修改造活动，根据《_______市商场市场消防安全管理规定》、《凤翔商厦经营管理制度》及其它各项规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
第一条装修商铺
_________________________________________________。
第二条装修期限
装修期限自__________年_______月_____日起至__________年_______月_____日止。
第三条装修押金
乙方进入场地装修前，需向商厦管理处缴纳装修抵押金____________元，装修完成后，经商厦管理处确认无损坏、破坏商铺环境、设施设备等条件后，一个月后无息退还装修抵押金予乙方。
第四条装修条例
1、甲方有权对乙方提出的商铺装修改造方案进行审核，乙方必须在得到甲方的书面批复后方可进行装修改造。
2、乙方所提出的装修改造方案必须要明确装饰部位、范围以及内容等详尽信息。
3、装修期间所产生的水、电、垃圾清运等各项费用由乙方自行承担。
4、乙方在装修改造过程中对商厦及他人的设施、设备等造成损毁的由乙方负全责并承担所有维修费用。
5、乙方所有装修改造工程必须在甲方规定期间内完成，否则每逾期一日应交纳违约金(日租的两倍)____________元，租期不顺延。
6、乙方需要改造商铺(包括在场地内设置固定装置)，应经甲方事先书面同意。
未经书面同意改造的，乙方应负责恢复原状，并赔偿因此给商厦所造成的损失。
7、乙方如需对商铺的电力系统进行改造，或增加照明设施等，须报经商厦管理处审核，并经书面回复后严格按照《________市地区电气安全工作规程》、《________地区电气安装标准》进行施工。
如擅自施工将对乙方处以____________元罚款，乙方擅自更改的，要恢复原状，并承担由此造成的一切费用和损失。
8、乙方对商铺的装修改造均不应对建筑物的主体结构安全，消防、电路、空调和其它各种管线的使用安全及整体美观造成不良影响，并不得影响甲方或第三方的经营，否则，乙方应立即改正，并赔偿因此给甲方和第三方造成的.损失。
9、乙方装修改造所产生的垃圾、废料等必须及时清扫干净，不得影响商厦内的整体环境美观，否则，将处以____________元的罚款。
10、乙方不得在商铺内的墙壁、地面钻孔，不得在墙壁上直接安装饰物或金属挂件，如有违反，将处以____________元罚款。
11.乙方的装修改造工程所用材料必须符合国家按规定的防火和环保要求。
第五条合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(签章)：____________乙方(签章)：____________
_________年_______月_____日__________年_______月_____日
装修告示范文 第25篇
各相关部门对中央环保督察期间信访投诉、群众举报涉及的油烟事项进行梳理;参照市市场监督管理部门提供辖区餐饮服务单位名录，对辖区内各类餐饮服务单位进行摸排、核实，完善辖区餐饮业大气污染防治工作台账(见附件);市生态环境、市市场监督管理部门建立信息互联共享机制，根据审批、备案信息，每半年组织开展餐饮业工作台账更新，将新、改、扩建餐饮服务单位动态纳入台账管理，对注销企业进行台账动态清理。
牵头部门：市生态环境局、市市场监督管理局等
装修告示范文 第26篇
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《_合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合本店面装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
工程地点：
工程承包方式，双方商定采取乙方包工、包料承包方式，但所有的主材必须提供实样给甲方确认，确认标准需 与甲方提供的材料样板相同。
乙方所提供材料须能通过消防检验标准。
工程期限____天;
开工日期 20____ 年8月7日;
竣工日期 20____ 年8 月15日;
验收日期 20____ 年8月16日
合同价款：本合同工程造价为(人民币)金额大写：__拾万伍仟元整___(详见：店面装饰装修工程报价单)
第二条 施工图纸
2.图纸设计：
乙方设计前，甲方必须提供准确有效的设计要求及乙方设计施工必要的要素：包括文字、图片要求、标志等。
乙方须按照甲方提供的要求设计出方案，乙方提供图纸包括：平面图、效果图、施工图、消防图、电气图、剖面图及甲方所需要其它需要装修审批的图纸等。
第三条 甲方工作
甲方负责提供详细、准确的场地平面图、商场限高及准确的设计要素，如提供资料有误所造成的损失，由甲方自行承担。
施工期间甲方仍需部分使用该店面的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
参与工程质量和施工进度的监督，工程竣工验收。
第四条 乙方工作
施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程，确保甲方如期营业;
严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
商铺交付使用后一年内，乙方负责甲方商铺装修主体部分(如天花、墙体、地面及主要展柜)的开裂、剥落等问题的及时快速(3个工作日内上门)的维修，确保不影响甲方正常营业;但不包括如电灯不亮、表面脏污等正常损耗及人为损坏的问题的维修服务。
办理商铺施工所需要的进场手续。包括：装修押金、施工人员进场手续等。
乙方施工人员在施工中发生的任何工伤事故由乙方负责，与甲方无关。
第五条 工程变更
工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
第六条 材料供应
按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;
按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。
第七条 工期延误
7. 1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
1、工程量变化或设计变更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期顺延的其他情况。
因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。
因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
因乙方责任导致的工期延误所给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿甲方，赔偿款由工程款中扣取。
因乙方责任导致的工期延误，乙方向甲方支付
第八条 工程验收和保修
乙方应严格按照双方最终确定的图纸施工，并随时接受甲方的检验，为甲方提供便利条件，同时承担由自身原因导致的返工、修改的费用。
本工程自工程整体项目结束验收合格双方签字之日起保修期为壹年。
验收：按照验收标准单(附固定资产投资、装修项目验收单)进行验收手续。
验收标准：(1)
乙方负责在施工完成后需通过消防部门以及店铺产权所属单位的验收。
乙方在通过消防部门以及店铺产权所属单位的验收合格后，并通过甲方验收合格，才可交付甲方使用.
第九条 工程款支付方式
甲方应于合同签定后2个工作日内(即 20____年 8 月5 日前)以现金或汇款形式支付首期30%工程款，金额人民币 元;
进场施工中 完成后3个工作日内以现金或汇款形式支付 30%工程款，金额人民币 元;
商铺装修验收合格正式交付甲方使用，并由甲方确认收到乙方总工程全额正式发票后3个工作日内，以现金或汇款形式支付 35%工程款，金额人民币元;收款账户应与发票一致。
商铺交付使用一年后( 20____年8月16日 )，以现金或汇款形式支付 5% 的工程尾款，金额人民币5250 元
乙方未能如约提供合法票据，合同规定中和所规定的两笔款项将以收到甲方提供合法票据后日内付款.
乙方提供汇款帐户名(乙公司所开立账户)：
第十条 违约责任
合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失;
未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;
因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
甲方未按期支付工程款的，每延误一天向乙方支付违约金
由于乙方原因致使工期延误，造成甲方不能正常营业，每延误一天营业时间向甲方支付违约金元。
第十一条 合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时，按下列第_2__种方式解决：
1.向项目所在当地仲裁委员会申请仲裁;
2.向甲方所在当地的人民法院起诉。
第十二条 附则
本合同签订后工程不得转包。
甲、乙双方直接签订合同，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
合同履行完后自动终止。
十三、补充：
本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。
甲方单位： 乙方单位：
甲方盖章： 乙方盖章：
甲方代表签字： 乙方代表签字：
装修告示范文 第27篇
黄先生： 受贷款人 王先生
委托，特向您发送贷款逾期催收函如下：
x年6月19日你向 王先生申请贷款并与其签订了《借款协议》并写下借据;同日 王先生 依协议约定通过银行转账形式向您发放了贷款伍万元。经过多次催要，你方置之不理，甚至做出不接电话，上门催要不予开门等行为，而您至20xx年6月19日止，已连续 期未依协议约定还款，共拖欠贷款本金伍万元、利息 元。请在收到本函之日起五日内清偿上述全部欠款，否则，我们将通过法律途径予以解决。
特此函告。
联系人：
出借人：
年 月 日
装修告示范文 第28篇
因为在精装修方面，最容易出现的就是标高问题。虽说装修与管道打架是常见的、不可避免的问题，而且在管道安装时会有不确定的因素所限制，但本项目，精装修设计的完成时间，是在土建及安装项目全部设计且己进行施工之后，故造成了不必要的改造工作。而且，因装修的天花造型较为复杂，各专业工程师缺少沟通，往往改造过后认为没问题了，在装修即将进行时，又发现有些地方还是影响，再进行改造，既影响了工期，又浪费了金钱。
控制重点：设计院把第一道关，各专业人员应多次召开图纸会审，既要保证装修的效果，又能保证机械及设备的功用。工程部也应把第二道关，尽职尽责，把问题发现在图纸上，处理在施工前。把握大局，不能出现注意了暖通，忽略了强电的类似现象。
装修告示范文 第29篇
尊敬的团组织：
您好，我是本校初中学生，自从打算入团后，我就认真研读团章，获取团知识，按照团员的标准来要求自己，我志愿加入共青团！
我认真学习了《团章》，了解了团的基本知识和团的光荣传统、团的性质、任务，团员的权利、义务和团内各项规章制度，在实践中我将按照团章的规定严格要求自己，争取早日成为一名共青团员。
共产主义青年团是中国_领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国_的助手和后备军。党的先进性是党的生命所系、力量所在，事关党的执政地位的巩固和执政使命的完成。
通过《团章》学习，让我对中国共产主义青年团有了进一步的认识。我知道了作为一名初二学生的使命和责任，懂得了一名合格的学生要拥有一切以人为本，为祖国，为人民的高尚胸怀。在小的方面来说就应该坚持独立自主，和平友好，相互学习，平等合作，在大的方面上就应该维护我国的独立和主权，积极发展同世界各国青年组织的交往和友好关系，反对霸权主义和强权政治，维护世界和平，促进人类进步。
通过《团章》学习，我懂得了，共青团员绝不仅仅是一种所谓的政治标签，更是一种责任，一种动力源泉，应当保持与时俱进的精神状态，弘扬与时俱进的学习风气，开拓与时俱进的局面。
共青团是在中国_领导下的一支充满活力和激情的特殊群体。它们是中国未来现代化建设的骨干力量，肩负着振兴中华民族的艰巨任务。因此，我们必须明确历史赋予我们的使命。
请团组织检验我！
敬礼！
申请人：第一范文网
20xx年xx月xx日
装修告示范文 第30篇
第六条、违约责任：
甲方在乙方施工过程中发现有重大质量问题或乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后在施工过程中要求增加并抬高单价，甲乙双方在协商不成功的条件下，甲方有权中止合同，合同中止后，乙方应该赔偿甲方30%的违约金作为甲方另找装饰公司的损失，而已经完工的合格工程量甲方可按装饰预算单价支付给乙方。除此类原因外，甲方未经乙方同意不得终止合同，否则甲方必须赔偿乙方总工程款的30%作为违约金;乙方未经甲方同意中止合同，则乙方必须赔偿甲方总工程款的30%作为违约金，并退回已经预付的所有款项。因战争及自然灾害的因素、法律、国家政策等不可抗力等原因造成协议无法履行除外。本协议未完善之外、双方友好、平等协商解决，如协商不成按本合同及_合同法及相关的法律法规处置。
第七条、若由于甲方未能按协议规定的日期交付工程款给乙方，或由于甲方原因或因停电、停水造成的误工，则工期顺延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费一千元。
第八条、本工程有部分材料为甲方购买，此类材料的质量不在乙方的保修范围内，但乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考直至甲方满意;如因甲方拖欠此类材料造成的误工，则工期顺延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费一千元。
第九条、装修验收：
1. 甲方必须在工程完工后二十天内进行工程验收，不经验收而经营则视为甲方已验收合格而经营。
2. 甲方验收不合格，乙方须在三天内整改完毕，如乙方已撤出施工现场，须在七天内整改完毕，预期未整改完毕，甲方有权扣除乙方30%装修款。
第十条、保修期限：自甲方验收合格起算，保修时间为一年，在保修期内，甲方提出维修后，乙方应在七天内维修完毕，预期未维修完毕，每拖延一天乙方需向甲方支付误工费五百元。
第十一条、协议到期甲方如有意续约，应在计划时间内与乙方进行协商。本协议共2页一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
店铺装修合同范文3
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程项目： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行店铺装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
第一条：工程概况
1. 工程地址：__________________________________________________
2. 店铺规格：__________________________，总计：施工面积___平方米;
3. 施工内容：详见装修施工图。
4. 委托方式：按图纸包工不包料施工完成。
5. 工期：8月7日 至208月10日，工期共四天
第二条：工程价款
工程价款(金额大写)__________________元。待工程结束后一次性支付完毕。
第三条：质量要求
1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可，由甲方负责采购，材料质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
2. 工程验收标准，双方同意参照市地方标准DB31/T30-《住宅装饰装修验收标准》规定。乙方并提供三年的质量保修期。
3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
第四条：双方责任
1、甲方责任：
(1)配合乙方及时供应所需施工材料，并免费提供施工所需水电;
(2)按时支付工程款;
(3)配合乙方现场施工工作。
2、乙方责任：
(1)按照施工图纸及装饰装修标准进行施工;
(2)施工过程须杜绝浪费材料，对材料进行妥善保管，合理使用;
(3)负责乙方施工人员意外保险，施工意外事故责任由乙方自负;
(4)负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。
(5)、严格按照合同约定时间完成;
第五条：违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额50%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第六条： 争议解决
1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。
2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第七条： 合同生效
本合同双方签字后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装修告示范文 第31篇
店铺装修合同
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程项目： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行店铺装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。
第一条：工程概况
1、工程地址：_________
2、店铺规格：__________________________，总计：施工面积___平方米；
3、施工内容：详见装修施工图。
4、委托方式：按图纸包工不包料施工完成。
5、工期：20**年8月7日 至20**年8月10日，工期共四天
第二条：工程价款
工程价款（金额大写）__________________元。待工程结束后一次性支付完毕最新店铺装修合同范本最新店铺装修合同范本。
第三条：质量要求
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可，由甲方负责采购，材料质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
2、工程验收标准，双方同意参照市地方标准DB31/T30-《住宅装饰装修验收标准》规定。乙方并提供三年的'质量保修期。
3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同最新店铺装修合同范本文章最新店铺装修合同范本
第四条：双方责任
1、甲方责任：
（1）配合乙方及时供应所需施工材料，并免费提供施工所需水电；
（2）按时支付工程款；
（3）配合乙方现场施工工作。
2、乙方责任：
（1）按照施工图纸及装饰装修标准进行施工；
（2）施工过程须杜绝浪费材料，对材料进行妥善保管，合理使用；
（3）负责乙方施工人员意外保险，施工意外事故责任由乙方自负；
（4）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿
（5）严格按照合同约定时间完成；
第五条：违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额50%作为违约金付给对方最新店铺装修合同范本合同范本。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第六条： 争议解决
1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。
2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第七条： 合同生效
本合同双方签字后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。
甲方（业主）： 乙方：
身份证号： 身份证号：
地址： 地址：
邮政编码： 邮政编码：
工作单位： 法人代表：
装修告示范文 第32篇
一、协议内容
甲方委托乙方对甲方属下需装修的店内装饰进行设计装修、灯具、电路、木地板铺置等。
二、项目具体内容
乙方按甲方书面确认的装饰方案进行施工设计方案包括平面图、水电图、施工电路布置图等。
三、甲方的权利和义务
(一)甲方的权利
1、甲方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工的权利;
2、对乙方装修过程中的重大质量问题，甲方除有要求乙方赔偿的权利外，还有终止合同的权利。
(二)甲方的义务
装修工程验收合格后，甲方配合办理乙方装修保证金退还手续。
四、乙方的权利和义务
(一)乙方的权利：乙方有按时取得劳动报酬的权利，甲方应按合同约定的付款方式支付装饰款。
(二)乙方的义务
1、乙方应做到安全文明施工，如有违法被罚则与甲方无关由乙方自负;乙方的施工人员必须注意安全，在施工期间发生的一切工伤事故与甲方无关由乙方自负;因乙方原因造成的火灾事故，材料损坏，已完工的成品破坏由乙方负责赔偿相应损失。
2、自甲方交付乙方之日起，乙方应协助甲方保管施工现场各类物品，否则造成的材料丢失与误工由乙方负责。
3、严格按甲方要求施工，乙方有义务凭其丰富经验向甲方提供建设性意见供甲方参考，直至甲方满意;
4、爱惜甲方原材料，精打细算，如因故意或技术原因造成原材料的浪费、短少由乙方负责赔偿;
5、精心施工，认真负责，打造精品工程，质量要求：
(1)所有墙壁外向对角瓷砖的铺贴均采用45度切对角，切角过程包括：机器切割(不得出现磕碰瓷砖表面导致参差不齐)和人工打磨(用砂纸磨薄切角边缘)。
(2)地面砖及墙面砖铺贴后不得出现：接缝不严不平，板面纹理不顺，反花、磕碰、分缝不匀等现象;瓷砖的铺贴后还不得有出现地面不平和积水的现象。
(3)墙面括完ICI后，不得有不平，括刷痕迹、划伤及不光滑现象。
(4)工艺天花板不得有接缝不严不平，接角脱落及明钉眼等现象。具体质量要求参照乙方在_____店铺的施工质量;施工质量要符合设计要求和国家规范标准，否则甲方有权要求乙方返工，返工所发生的一切费用由乙方负担;
5.施工过程中如因施工不当所造成的材料破损由乙方负责按原价赔偿。
6.按照房屋物业/居委会相关管理规定，乙方在签订合同后缴纳装修保证金____________元，待装修工程验收合格后，甲方配合办理保证金退还手续。
五、工程内容及合同金额
(一)工程内容及单价按甲乙双方签字认定的装饰项目预算单按实际项目计算;
(二)合同预算金额：
本协议装饰预算金额为人民币：(大写)_______元整;
(为了防止乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后要求在施工过程中增加，乙方必须遵守在装饰设计时就按合同四(二)2及时向甲方提出建议，并得到乙方的认可。)要求：最终装饰总金额不得超出预算金额的10%，超出部分友好协商，协商不成功，则由乙方完全负责。
六、分期付款方式
首期：甲方先付__________元装修款。
二期：开始正式施工，需购置材料，甲方付给乙方___________元部分材料款。
三期：工程初装完成后付给乙方_____________元装修款。
四期：工程完工后二十天内进行验收，验收合格乙方向甲方出具税率为____的增值税(普通/专用发票)后，甲方付给乙方________元装修款。余款_________元作为乙方对整个工程的质量保证金，甲方验收合格满一年后支付。
七、协议工程完成期限
本工程施工期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止，共计______天。
本协议经双方协商签订后共同遵守，除甲方因本协议第三(一)2、原因有权终止合同外，未经双方同意，不得以其它任何理由终止合同。
八、违约金条款
若由于甲方未能按协议规定的日期交付工程款给乙方，或由于甲方原因或因停电、停水造成的误工，则工期顺延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费____________元。
九、特别约定
1.本工程所有材料为乙方购买，此类材料的质量必须达到甲方认可后方可购买，在乙方的保修范围内，但乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考直至甲方满意。
2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同或者双方共同签字确认的书面变更单予以确认，并由乙方负责开具施工变更报告，通知施工工地负责人。
3.为保障发包方的合理利益，应在合同中明确约定，对隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。装修合同应约定，工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方在合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。
4.如果发包方不能在规定时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。
十、工程队验收及保修
1、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
2、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知后三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。
3、自甲方验收合格起算，保修时间为一年。
十一、有关安全生产和防火的约定
1、甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。
2、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。
3.如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
十二、其他约定
1.双方对于本协议约定的内容发生争议时，应友好协商，协商不成时，双方共同约定向合同签署地管辖权法院起诉。
2.本合同一式份，甲、乙双方各执一份，补充协议与本协议具有同等法律效力，补充协议与本协议不一致的内容，以补充协议为准。
3.合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章)：____________乙方(签章)：____________
_________年_______月_____日__________年_______月_____日
装修告示范文 第33篇
亲爱的.顾客朋友们：
xx真心的要对您们说声抱歉，在短期内一楼会大家带来光线较暗的一面。
这是为什么呢?
原来啊，为了给亲爱的顾客朋友们呈现靓丽的全新形象!
xx百货一楼将会整体装修、局部改造。
为了不影响您们的休闲及购物需求，我们的工作人员将会在晚间施工。
由于顶部改造给您们视觉带来的不便，敬请谅解!
不过，我们准备了清凉的折扣回馈大家，
敬请关注!
装修告示范文 第34篇
尊敬的顾客：
xxxxx房地产经纪有限公司团结路店（联通大厅隔壁），即日起将进行店面升级装修，预计施工为期一个月，在此期间给您带来的不便，敬请谅解。
如果您有业务问题，请致电0315-3xxxx53，或到房管家其他店面进行咨询了解。
幸福道店：xxxxx荣城底商102-12号（燕山路与幸福道交叉口西行50米）电话：xxx
公园道店：21小区9组团底商（早市十字路口北行，悦色功夫水饺南行30米）电话：xxx
xxx
20xx年xx月xx日
【店铺装修通告汇编6篇】
装修告示范文 第35篇
敬爱的老师：
您好!
也许您已经不记得我了，可我还深深的记得您。您是我们的代课老师，因为我们的班主任怀孕请假了，所以请了代课老师，也就是您。
那是我四年级的事了，记得那一天。朱老师走进门来，说：“我怀孕你们都知道，我也请假了。你们的代课老师也来了，请用掌声欢迎他的到来。”老师话音刚落，代课的应老师就走进来。他首先向我们自我介绍，我们也向他自我介绍了。下课后，同学们都在议论纷纷。好多人都说：“这个老师肯定很凶，男的老师都很凶的。”可我却不这样认为，我说道：“谁规定男老师就一定得凶巴巴的啊?你们怎么就能肯定这个老师很凶啊?我看他挺和蔼可亲啊!”我身边的几位女同学也说道：“对，我们也觉得这个老师蛮和蔼的。”叮铃铃、叮铃铃，铃声响了，同学们都坐回了自己的位子上。老师的讲课很独特，每当遇到多音字应老师就会叫我们标上去。一边听着他讲课，一边看着他的眼神。我还觉得他蛮好相处的呢!下课的铃声一响，同学们都围到老师的身边。老师和我们聊得很投机，也询问了我们的学习情况。我们就像好朋友一样聊得很开心。应老师也十分照顾我们，关心我们。
那一天下午最后一节课，我的肚子突然疼了起来。应老师走到我的身边，问我有没有事，要不要打电话给我父母。我说我肚子很疼，然后应老师找到了我妈妈的电话号码打过去。可是打不通。老师说就20分钟了，你是先回去呢?还是在忍一下我送你回去?我说我再忍一下吧!我感觉我忍了好久好久，终于放学的铃声响了。应老师等同学们都走出校门，就把我背起来，送我回家。这让我感到无比温暖。从我记事起，从小到大除了家人还没人背过我呢!到了家门口，应老师走进我家，并告诉我妈妈我肚子疼。让我妈带我去医院看一下，看完后打个电话给他。于是，妈妈带我去医院了。一个学期快要过去了，应老师马上就要回永康了。走之前，他答应我们要回来看我们。我们也怀着希望等他回来，可是都过了快两年了，他还是没回来。也许他事太多忘记了吧!我还从来没这样痛恨过一个人，应老师是第一个。也许是因为我太想念他，想他回来看我们了吧!可是我始终无法原谅，我不能原谅他欺骗我，欺骗我们。我们也是人哪!我们那幼小的心灵受不得半点欺骗啊!
应老师，您是我遇见过的好老师之一。您对我们的关爱和教育我们无法忘怀，我们也会一辈子记住您的。我很希望，您能说到做到，哪怕我们已经离开母校了。我还是希望您能回来看看，也许你还能想起我来。您一定是没空，所以才没来看我们对吧?一定是的。我相信，你一定很想回来看看我们吧!您在的那段日子，我们是那么的开心。相信您也是这样想的吧!
十年树木，百年树人;插柳之恩，终身难忘。您的教育之恩，我永远也不会忘记。哪怕那只是一个学期的教育，但我还是会深深牢记的。
祝您：
身体健康，万事如意!
装修告示范文 第36篇
制作入墙移门和安装。长条铝合金吊顶，贴墙砖、铺地砖，照明安装。橱柜制作和安装(下柜水泥贴瓷
砖，里面木制框架)上柜木工制作柜体，门板定做安装。电源线路预埋，开关插座安装(冰箱、微波炉，脱排油烟机，电饭锅、电水壶、搅拌机、洗碗机消毒柜，热水器等插座共记不少于7个)。双槽水斗及笼头的安装，净水器的安装。上下水管道安装，煤气管道预埋，热水器冷热水管的铺设，增压泵安装热水器煤气管用6分管。脱排油烟机、热水器排气口和排气管的安装，小五金的安装。开墙打洞做门(尺寸待定)。
装修告示范文 第37篇
亲爱的顾客朋友们：
真心的要对您们说声抱歉，在短期内一楼会大家带来光线较暗的一面。
这是为什么呢?
原来啊，为了给亲爱的顾客朋友们呈现靓丽的全新形象!
百货一楼将会整体装修、局部改造。
为了不影响您们的休闲及购物需求，我们的工作人员将会在晚间施工。
由于顶部改造给您们视觉带来的不便，敬请谅解!
不过，我们准备了清凉的折扣回馈大家。
敬请关注!
【店铺装修通告7篇】
装修告示范文 第38篇
（一）环保部门职责
1、负责督促工业生产活动中使用的固定设备产生的干扰周围生活环境噪声的整治；
2、负责依法查处建筑施工噪声污染；
3、负责整治宾馆、饭店、酒家等商业经营活动中使用的空调器、冷却塔、油烟排风机等产生的噪声；
4、负责整治商业经营性场所及文化娱乐场所的营利性卡拉OK噪声；
5、配合相关职能部门对产生噪声污染的单位进行监测。
（二）xxx门职责
1、负责对城市范围内从事生产活动排放偶发性强烈噪声的管理；
2、负责查处在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内使用高音广播喇叭的行为；
3、负责查处城市市区公共场所组织娱乐、集会等活动，使用音响器材产生干扰周围生活环境的过大音量的行为；
4、负责查处家庭室内发生干扰周围居民生活的环境噪声的行为；
5、负责查处在商业经营活动中使用高音广播喇叭或者采用其他发出高音噪声的方法招揽顾客产生噪声的行为；
6、负责查处在已竣工交付使用的住宅楼进行室内装修活动产生的噪声；
7、负责查处机动车辆不按照规定使用声响装置以及停车场产生的噪声的行为。
（三）城管行政执法部门职责
1、负责整治无固定经营场所流动噪声和违规占道经营的扰民噪声，如夜市摊点噪声等；
2、负责整治停车场、汽车配货场等生产的噪声。
（四）市政园林部门职责
负责整治土石方开挖、装载、运输产生的扰民噪声。
（五）工商部门职责
1、协助相关部门整治商业经营场所、铝合金加工及文化娱乐场所边界噪声超标造成的扰民噪声，对无证经营的单位、个人吊销营业执照；
2、负责整治集贸市场产生的噪声扰民。
（六）文化部门职责
1、协调相关部门整治文化娱乐场所的边界噪声超标造成的扰民噪声；
2、严把新建经营性文化节娱乐场所行政许可关，对无营业执照经营的单位、个人吊销文化许可证。
上一篇：税务承诺书范文(推荐3篇)
下一篇：企业税收承诺书范文(共18篇)